建築裝飾工程合同15篇
隨著時間的推移，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那麼大家知道合同的格式嗎？以下是小編幫大家整理的建築裝飾工程合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
建築裝飾工程合同1
甲方：____________（以下簡稱甲方）：
乙方：____________（以下簡稱乙方）：
依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建築裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱：__________________
2、工程地點：__________________
3、工程承包方式：____________
4、工程概況：建築面積700平方米
二、工程裝修內容
1、遊戲廳牆面、地面；
2、辦公區域牆面、地面；
3、前後廳接待臺；
4、遊戲廳外立面區域性裝飾。
三、工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據；工程造價為：___________元。（以甲方認定的單位為準，工程量竣工後以審計為準）
四、工程期限
工程開工日期：_______年_____月_____日
工程竣工日期：_______年_____月_____日
五、質量要求
按國家建設部行業標準JGJ73—91《建築裝飾工程施工驗收規範》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市良。工程竣工後如出現質量問題（竣工後甲方使用，人為造成的質量問題除外），屬於乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。
六、付款方式
1、工程預付款
施工前2日甲方支付乙方合同價款的____即人民幣_________元整，作為施工儲備金。
2、工程進度款：
施工進場後，10日曆天為一施工階段，由乙方提前製作工程用款計劃提交甲方，甲方在接到計劃後應及時給予乙方回覆，並在2日內支付乙方相應工程用款。因工程增減而增加或減少的實際費用，在工程結算時一併按實結算。
七、雙方責任
1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求；提供現場使用的水、電位置；提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙；對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明；施工場地要平整，辦理施工前所有施工相應手續。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程專案的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價後，以"現場簽證形式"由甲方現場負責人簽字為準，並列入竣工決算追加當中。（如本工程報價外的工程已經發生或工程專案的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。）
3、工程量發生變化時，按竣工後工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持壹份，並具有同等法律效力。
甲方（公章）：_______________乙方（公章）：_______________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建築裝飾工程合同2
發包人： （以下簡稱甲方） 承包人：
（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
第一條：工程概況
1. 工程名稱：辦公室裝飾
2.工程地點：
3. 工程範圍：室內裝修（見預算清單）
4. 工程承包方式：本工程採用半包工包料方式承包（參見附件清單）
5.工程造價：
（1）工程預算總造價為￥ 元，大寫人民幣： 元整。 （2）本工程總造價計算依據：
A、以工程設計施工圖紙及設計變更、現場簽證為依據。
B、施工中甲、乙雙方確認的施工障礙引起的變更或增加措施等費用。 C、施工中甲方要求新增加的專案費用。
第二條：工程期限
1.經甲、乙雙方商定：本工程合同工期為 天（日曆），具體開竣工時間以甲、乙雙方簽訂的開工報告為準。
2.本工程計劃開工日期為 年 月 日，計劃竣工日期為 年 月 日。
3.本工程在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期：
（1） 由於不可抗力造成無法正常施工的；
（2）由於甲方原因影響連續施工的（包括工程付款不到位）；
（3） 由於設計變更或設計未確定的；
（4）由於未辦妥相關物業或行政審批手續的；
（5） 由於施工工地（非乙方原因）一月內停電停水停氣造成停工累計超過8小時；
（6）由於甲方原因不能及時配套或配套單位不能配合而影響施工的。
第三條：工程施工準備與雙方責任
1.甲方責任：
（1）開工前甲方協調各方面的關係，辦妥進場手續，甲方承擔進場手續費用。
（2）組織好設計交底及圖紙會審工作。
（3） 委託 為甲方代表，實行工程質量、進度監理，代表甲方處理工程日常事宜。
（4） 開工前 1 天，甲方騰空裝修場地以便工程開工。
（5） 做好甲方提供材料及裝置的供應，落實建設資金，按期撥付工程預付款，辦理現場簽證，竣工驗收。
2.乙方責任：
（1）提供完整的施工圖紙及施工技術資料。
（2）開工前組織有關人員熟悉施工圖紙和設計資料，編制施工圖預算和施工組織計劃，制定施工總計劃進度。
（3）做好施工準備工作，組織好人員及材料裝置的進場、採購、供應和管理。
（4）嚴格按施工圖與說明書施工，確保工程質量，按合同規定的時間如期完工和交付，並承擔雙方約定的維修保養協議相關規定。人為損壞的修理由責任方負責，並承擔費用。
（5）委託 為乙方代表，代表乙方與甲方代表人員接洽。
第四條：工程價款及支付
1.本工程合同預算以施工圖及施工方案的工作量為依據編制。
2.由物業收取的管理配合、裝修押金等相關費用，由甲方支付。
3.本工程合同總價為￥ （ ）。
4. ******支付採取 按工程進度分段付款 方式。
5.分段付款的時間及相應金額為：
（1）合同簽訂時付合同價 50 %，計￥ （ 元整 ）；
（2）玻璃進場時付合同價 45 %，計￥ （ 元整 ）；
（3）工程竣工時，付總價的 5 %， 計￥ （ 元整 ）； 工程變更專案款項於雙方確認，付完此款項方可施工增加工程。
第五條：施工質量與設計變更 1. 堅持按圖施工，任意一方不得隨意變更設計，如遇下列情況給乙方造成損失，應由責任方負擔。
（1）發現設計有錯誤或嚴重不合理，乙方通知甲方後，甲方應在三天內與設計單位商定，發出變更設計檔案，甲、乙雙方籤協後方準施工。
（2）設計變更超出原設計標準或規模時，甲方必須按審批程式重新報批，甲、乙雙方籤協後方準施工。
（3）如因甲方投資不足，不能及時撥付工程進度款，造成中途停建、緩建，甲、乙雙方應商定對在建工程做到安全到位，並由甲方承擔乙方的經濟損失。
（4）如因乙方施工技術、質量和原材料不達標，造成中途停建、緩建，甲乙雙方應商定對在建工程做到安全到位，並由乙方承擔甲方的經濟損失。
2.乙方如遇到重要及複雜的隱蔽工程內容，可通知甲方共同驗收，如甲方未按時參加，乙方可自行檢查驗收，甲方應予承認。
第六條：工程竣工驗收及結算
1. 乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。
2. 甲方應在接到驗收通知組織驗收並在驗收後出具工程驗收證明。
3. 工程未經驗收，甲方提前使用，應視為甲方已確認工程合格，若使用後發現質量問題，由甲方承擔責任。
4. 乙方於工程竣工後，提供一年的免費維修服務，但不包含人為原因造成的損壞部分。
第七條：工程安全生產、文明施工
1. 甲方對乙方承擔的工程要做好安全交底，明確安全要求並進行監督檢查，雙方應按規定協商相關安全生產責任和治安消防事宜。
2.乙方必須認真貫徹安全生產、文明施工的規章制度，做好安全生產、文明施工教育工作，嚴格安全操作規程、文明施工要求及嚴格執行治安消防條例。
3.工程在施工期間，乙方人員發生工傷和急病等，甲方有提供方便、協助搶救義務，責任和費用均由責任方負擔。
第八條：工程處罰及仲裁
1.按本工程合同工期拖延一天，按工程總造價的千分之二進行處罰，工期處罰待本工程竣工後一次結清。若因一方違約，由違約方承擔合同價的30%的違約金。
2. 甲方拖延結算及付款，按國家現行有關規定執行。
3. 本合同在執行過程中發生合同糾紛，當事人雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請雙方上級主管部門或建設主管部門進行調解，調解不成時可向工程所在地的仲裁委員會提請仲裁或者向工程所在地人民法院提起訴訟。
第九條：附則
1.本合同未盡事宜，雙方及時協商增補條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式 貳 份，雙方各執 壹 份；工程預算書 貳 份，雙方各執 壹 份。
3.本合同經雙方簽字蓋章後生效，工程竣工驗收交付後保修期滿，工程價款結清自動終止。
4.本合同有效附件。
（一） 乙方提供平面圖紙；
（二） 工程預算書；
（三） 補充條款；
（四） 其他。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人： 法定代表人： 代理人：
代理人： 單位地址：單位地址： 電話：
電話：
建築裝飾工程合同3
發包方(甲方)：_________________
承包方(乙方)：_________________
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
一、工程概況
1、工程名稱：_____________
2、工程地點：_____________
3、承包範圍：_________________按雙方確認的設計方案、圖紙和預算專案的裝修工程內容。
4、承包方式：_________________包工包料(部份材料由甲方提供)
5、工期：_________________天。(按甲方通知進場施工當天計，即從__________年__________月__________日起計)
6、工程質量：_________________按圖紙保質保量施工、符合環保要求、並達到合格等級，。
7、合同工程價款(人民幣大寫)：________________
二、甲方工作
1、開工前，向乙方進行作法說明和現場交接交底，交出可施工現場。
2、為乙方提供施工所需的室內水、電源。
3、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行，辦理內部驗收、變更、登記手續及其他事宜。
4、協調辦理有關的手續，解決與乙方施工的牽涉其他有關問題。
5、如需要拆改建築物結構或裝置管線，負責辦理相應手續，協調物業管理公司與裝修之間的具體問題。
三、乙方工作
1、參加甲方組織的作法說明的現場交接，擬定施工方案和進度計劃，按甲方要求如期開工。對各班組施工人員作好技術和安全交底。
2、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行，組織施工，保質、保量、按期施工，解決由乙方負責的各項事宜。
3、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄，編制工程結算。
4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，做好施工現場保衛和垃圾清理工作。
5、施工中未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種裝置管線。
6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
7、進場前辦妥施工人員的工地出入證，接受施工安全教育。
8、進場人員必須備齊證件，隨時接受甲方及有關人員檢查。
9、乙方必須做好施工安全措施，施工安全乙方負責，甲方有權督促。若施工中發生安全事故由乙方負責。
四、關於工期的約定
1、因一方責任，影響工期，一切責任由責任方負責。
2、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不能順延。
3、因甲方逾期付款，逾期交場地，影響工期，工期順延。
4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。
五、關於工程質量及驗收的約定
1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準，本工程保修期一年。
2、甲、乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方在徵得甲方同意後可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求複驗，複驗合格，甲方應承擔複驗費用，由此造成停工，工期順延;若複驗不合格，其複驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
3、工程竣工後，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三天內組織驗收，驗收合格後辦理驗收、移交手續。
六、關於工程價款及結算的約定
1、雙方商定本工程結算以實際工程量及參考預算單價為準。
2、在預算專案內有發生施工完成才結算，沒有做的專案不結算。
3、增加的工程專案按甲方籤認計算。
4、工程款的支付方式：_________________
(1)甲、乙雙方簽訂合同後，甲方支付%工程款。
(2)乙方吊頂、水、線管佈線完工，甲方支付__________%工程款。
(3)乙方木工和泥工基本完工、漆工進場，甲方支付__________%工程款。
(4)餘款在工程完工透過驗收，在雙方確定結算後天內，甲方支付5%工程款。
5、本工程專案的增減約定
工程所發生的在預算專案之外的工程專案，均需雙方商定並辦理籤認確定手續，才能進行結算。甲方確定不做的專案不能結算。
七、有關材料供應的約定
1、工程施工所需材料由乙方採購供應至施工現場，如商定需由甲方採購的材料由甲方供應至施工現場。
2、甲、乙雙方如一方對材料裝置有異議，可進行檢驗。
八、有關安全生產和防火的約定
1、乙方在施工期間嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規範。
2、由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失及法律責任。
九、違約責任、爭議或糾紛處理
1、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
2、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方應採取協商解決或請有關部門進行調解。
3、當事人不願透過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意可向當地人民法院提出訴訟。
十、附則
1、乙方在施工過程中除接受甲方監督外還應服從物業管理公司的管理。
2、本合同正、副文字各兩份，雙方各執二份，具同等效力。
3、本合同從雙方簽訂之日起執行至合同履行完成後自動終止。
甲方(簽字)：_________________ 乙方(簽字)：_________________
__________年__________月__________日 __________年__________月__________日
發包方(甲方)：__________________
承包方(乙方)：__________________
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》和《山東省建設工程合同監督管理辦法》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：
第1條工程概況
1.1工程名稱：__________________
1.2工程地點：__________________
1.3承包範圍：__________________
1.4承包方式：__________________
1.5工期：本工程自_________年_________月_________日開工，於_________年_________月竣工。
1.6工程質量：合格
1.7合同價款(人民幣大寫)：_________(預算清單作為合同附件)
第2條甲方工作
2.1開工前3天，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電，並說明使用注意事項。
2.2指派_________為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3負責保護好周圍建築物及裝修、裝置管線等不受損壞，並承擔相應費用。
2.4如確實需要拆改原建築物結構或裝置管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。
第3條乙方工作
3.2指派_________為乙方駐工地代表，電話負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建築物、裝置管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種裝置管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條關於工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意。
4.2非因甲方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.3因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一週內累計計算)，工期相應順延。
第5條關於工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》(JGJ73—91)、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300—88)等國家制定的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。
5.2隱蔽工程驗收：
(1)工程具備隱蔽驗收條件前，乙方需自檢合格並於驗收前24小時以書面形式(包括隱蔽驗收的相關資料)通知公司簽字確認。
(2)經驗收合格，甲方代表簽字後方可進入下一道工序。若甲方在接到書面通知後48小時內未到場驗收，則視為合格。
(3)無論甲方代表是否參加驗收，當提出對已經驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求剝露，並在驗收後重新隱蔽或修護後隱蔽。若檢查不合格，按公司制度執行處罰。
(4)因隱蔽驗收不合格所造成的經濟損失和工期拖延均由乙方承擔。
5.3本工程質量應達到國家質量評定合格標準。
5.4工程竣工後，乙方書面報告申請通知甲方驗收，甲方自接到驗收報告5日內組織驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期。驗收合可後，辦理移交手續。
第6條關於工程價款結算及付款方式的約定
6.1雙方商定本合同價款：
(1)暫定價格：_________(見預算)
(2)竣工結算：按預算單價，如清單中沒有的，甲乙雙方協商定價，以實際發生工程量結算。
(3)，付款方式：自合同簽訂之日起_________天內(材料進場)付款_________%，中期付款分批支付，每_________天付款一次，支付總工程量的_________%，工程完工付至_________%，竣工驗收合格後付至_________%，質保期為一年，一年期滿後一次性結清。
6.2工程完工後，乙方提出工程結算並將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意，並結清工程款。
第7條有關質保期內的維修約定
7.1、保修範圍：凡屬乙方施工質量原因及驗收後移交前乙方保管不利造成工程範圍內各部位、部件的損壞、脫落、變質、丟失、開裂等均屬乙方保修責任範圍。
7.2保修期限：從交付之日起計算，裝飾工程保修期限為貳年。防水工程保修期為伍年。
7.3保修費用：工程中已含保修費用，乙方收到通知後在約定時間24小時內給人修理，否則甲方有權通知其他單位進行修理。其發生費用從乙方保修費中扣除，並按甲方的工程制度進行相應處罰。
7.4材料採購與檢驗：
a甲方採購的材料或裝置到場，乙方派人與甲方代表一起驗收，驗收合格後由乙方妥善保管，因保管不善造成的損壞或丟失，由乙方承擔賠款。
B乙方採購的材料到場，乙方需將材料檢驗報告、合格證、環保證明檔案(一份原件三份影印件)等書面報批甲方代表，同時派人與甲方代表共同對到場材料進行驗收。對不符合設計、規範及封樣材料要求的材料，不予進場。乙方應重新採購並報驗，並承擔由此發生的一切費用。
第8條有關安全生產和防火的約定
8.1乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規範。
8.2乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全。如遇上述情況發生，乙方承擔一切責任，甲方不負責賠償。
8.3由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第9條爭議或糾紛處理
9.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。
第10條合同生效與終止
10.1本合同簽訂前，甲、乙雙方就本工程的有關約定事項，未經本合同確認的，一律無效。
10.2本合同簽訂後，有關合同條款的變更應訂書面補充協議，並報原審查、鑑證單位備案後生效。
10.3本合同在雙方完成了相互約定的工作內容後即告終止。
第11條合同份數
本合同正本兩份，由甲、乙雙方各執一份。
第12條其它約定
因現有施工圖部分節點及材質不明確，故所有工程量以清單單價為準，本工程燈具只包含筒燈、射燈、燈帶。工程量按實結算。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建築裝飾工程合同4
發包方(甲方)
承包方(乙方)
按照雙方友好協商，結合工程具體情況，雙方達成如下協議。
第1條 工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包範圍： 4、承包方式：
5、工期：本工程自日開工，於
6、合同價款(人民幣大寫)：
第2條 甲方工作
1、開工前，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明，並向
2、如確定需要拆改原建築物結構或裝置管線，負責到有關部
3、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，並
4、工程竣工後，甲方進駐使用視為驗收合格。
第3條 乙方工作
1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底。
2、指派專人為乙方為工地代表，負責合同履行。按要求組織
3、嚴格執行施工規範、安全操作規程。嚴格按照圖紙或作法
第4條 關於工期的約定
1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應徵得乙方同意，並支付乙方因趕工採取的措施費用。
2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一週累計計算)工期相應順延。
第5條 工程款結算及支付
1、按照清單報價計算為準、如有增項按雙方約定另行計算。(未計入部分另行結算)。
2、本合同生效後，甲方分其它約定：
甲方： 乙方：
年月日
建築裝飾工程合同5
發包人：__________(以下稱甲方)
承包方：__________(以下簡稱乙方)
甲方委託乙方承擔__________(專案名稱)工程設計，為明確雙方責任和義務，本著公平公正的原則，經雙方友好協商，一致擬定以下合同條款，並要求雙方共同遵守。
第一條 本合同簽訂論據
1.1《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建築法》和《建設工程勘察設計市場管理規定》。
1.2國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。
1.3建設工程批准檔案。
第二條 設計依據
2.1甲方給乙方的委託書或設計中標檔案
2.2甲方提交的基礎資料
第三條 合同檔案的優先次序構成合同的檔案可視為是能互相說明的，如合同檔案存在歧義或不一致，則根據如下優先次序判斷：
3.1合同書
3.2中標函(檔案)
3.3甲方要求及委託書
3.4投標書
第四條 本合同專案的名稱、規模、階段、投資及設計內容(根據行業特點填寫)甲方向乙方提交的有關資料/檔案及時間：乙方向甲方交付的設計檔案、份數、地點、時間：
4.1如果上述費用為估算設計費，則雙方在初步設計審批後，按批准的初步設計概述算設計費。工程建設其間如遇概算調整，則設計費也應做相應調整。
4.2如果上述費用為估算設計費。則雙方在初步設計審批後，按批准的初步設計概算設計費。工程建設其間如遇概述算調整，則設計費也應做相應調整。
第五條 支付方式
5.1本合同生效後三天內，甲方支付給乙方設計總額的%，計______萬元作為定金(合同結算時，定金抵作設計費)。
5.2本合同設計費為乙方提交設計檔案後三天內，甲方支付給乙方設計費總額的_______%，計______萬元之後，甲方應按乙方所完成的施工圖工作量比例，分期分批向乙方支付總設計費的______%，計______萬元，施工圖完成後，甲方結清設計費，不留尾款。
第六條 雙方責任
6.1甲方責任
6.1.1甲方按本合同第五條規定的內容，在規定時間內向乙方提交基礎資料及檔案，並對其它完整性,正確性及時限負責。甲方不得要求乙方違反國家有關標準進行設計。甲方提交上述資料及檔案超過規定期限15天以內，乙方按本合同第六條規定的交付設計檔案時間順延;甲方交付上述資料及檔案超過規定期限15天以上時，乙方有權重新確定提交設計檔案的時間。
6.1.2甲方變更委託設計專案、規模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料修改較大，以致造成乙方設計返工時，雙方除另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)，重新明確有關條款外，甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付返工費。在未簽訂合同前甲方同意，乙方為甲方所做的各項設計工作，甲方應支付相應的設計費。
6.1.3在合同發行其間，要求終止或解除合同，乙方未開始設計工作的，不退還甲方已付的定金;已開始設計工作的，甲方應根據乙方已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。
6.1.4甲方必須按合同規定支付定金，收到定金作為乙方設計開工的標誌。未收到定金，乙方有權推遲設計工作的開工時間，且交付檔案的時間順延。
6.1.5甲方應按合同規定的金額和日期向乙方支付設計費，每逾期支付一天，應承擔應支付金額千分之二的逾期違約金，且乙方 提交設計檔案的時間順延。逾期超過30天以上時，乙方有權暫停履行下階段工作，並書面通知甲方。甲方的上級或設計審批部門對設計檔案不審批或本合同專案停緩建，甲方均應支付應付的設計費。
6.1.6甲方要求乙方比合同規定的時間提前交付設計檔案時，須徵得乙方同意，不得嚴重背離合理設計週期，且甲方應支付趕工費。
6.1.7甲方應為乙方派駐現場的工作人員提供工作，生活及交通等方面的便利條件及必要的勞動保護裝備。
6.1.8設計檔案中選用的國家標準圖，標準圖及地方標準圖由甲方負責購買解決。
6.1.9甲方應承擔本專案來乙方辦公室工作的接待費(包括傳真、電話、影印、辦公等費用)。
6.2乙方責任
6.2.1乙方應按國家規定和合約規定的技術規範，標準進行設計，且不涉及原土建結構的改造，乙方不承擔由此引出的合部責任;按本合同第六條規定的內容，時間及份數向甲方交付設計檔案(出現9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5規定有關交付設計檔案順延的情況除外)，並對提交的設計檔案的質量負責。
6.2.2設計合理使用年限為年。
6.2.3負責對外商的設計資料進行審查，負責該合同專案的設計 聯絡工作。
6.2.4乙方對設計檔案出現的遺漏或錯誤負責修改或補充，由於乙設計錯誤造成工程質量事故損失，乙方除負責採取補救措施外，應免收受損失部分的設計費。
6.2.5合同生效後，乙方要求終止或解除合同，乙方應雙倍返還發包人(甲方)已支付的定金。
6.2.6乙方交付設計檔案一，按規定參加有關上級的設計審查，並根據審查結論負責不超出原定範圍的內容做必要的調整補充。乙方按合同規定時限交付設計檔案一年內專案開始施工，負責向甲方及施工單位進行設計交底，處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內專案尚未開始施工，乙方仍負責上述工作，可按所需不工作量向甲方適當收取到諮詢服務費，收費額由雙方商定。
第七條 保密
雙方均應保護對方的智慧財產權，未經對方同意，任何一方均不得對對方的資料及檔案擅自修改，複製或向第三人或用於本合同專案外的專案，如發生以上情況，洩密方承擔一切由此引起的後果並承擔賠償責任。
第八條 仲裁
本建設工程設計合同發生爭議，甲方與乙方應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，當事 人又未達成仲裁書面協議的，可向專案所在地人民法院起訴。
第九條 合同生效及其他
9.1甲方要求乙方派專人長期駐施工現場進行配合與解決有關問題時，雙方應另得簽訂技術諮詢服務合同。
9.2乙方為本合同專案的服務至施工安裝結束為止。
9.3本工程專案中，乙方不得指定建築材料，裝置的生產廠或供貨商。甲方需要乙方配合建築材料。裝置的加工訂貨時，所需費用由甲方承擔。
9.4甲方委託乙方承擔本合同內容以外的工作服務，另得簽訂協議並支付費用。
9.5由於不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。
9.6本合同雙方簽字蓋章即生效，一式______份，甲方______份，乙方______份。
9.7本合同生效後，按規定應到專案所在地省級建設行政主管部門規定的審查部門備案;雙方認為必要時，到工商行政管理部門鑑證。雙方履行完合同規定義務後，本合同即行終止。
9.8雙方認可的來往傳真、電報、會議紀要等，均為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
9.9未盡事宜，經雙方協商一致，簽訂補充協議，補充協議與本合同有同等效力。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________
法定代表人(簽字)：__________ 法定代表人(簽字)：__________
__________年__________月__________日 __________年__________月__________日
建築裝飾工程合同6
甲方：中國建築裝飾工程公司直屬分公司
地址：北京市朝陽區首圖東路5號御景園1號樓1a室
負責人：
乙方：
性別：
民族：
身份證號碼：
戶籍所在地：
中國建築裝飾工程公司直屬分公司
根據《中華人民共和國勞動法》，經甲乙雙方在平等基礎上友好協商，簽訂如下條款：
１．合同期限
1.1雙方同意訂立年期勞動合同，自年月日起，至年月日終止。
1.2試用期自年月日起至年月日止。
2．工作內容
2.1甲方依據工作需要安排乙方工作。
2.2乙方應完成的工作標準在《崗位聘用協議書》中約定。
2．勞動保護和勞動條件
3.1甲方按照實際工作需要和崗位要求，為乙方提供必要的勞動保護用品，配備必要工作裝置，並提供保障乙方健康和安全的工作場所。
3.2甲方有義務對乙方進行政治思想、職業道德、專業技能、勞動安全及有關規章制度的教育和培訓。
3．工作時間和勞動報酬
4.1甲方根據行業特點，安排乙方實行標準工作制或不定時工作制。
4.2乙方執行工作制，每週工作6天，每天工作8小時。甲方因工作需要，可以適當延長乙方工作時間或安排乙方在休息日、法定節假日加班，乙方應服從甲方安排，給予乙方一定的經濟補償或相應時間的補休。
4.3乙方從事現場施工的，由於工作性質特殊，需要連續作業或受季節和自然條件限制，實行不定時工作制，給予乙方一定的經濟補償或相應時間的補休。
4.4乙方工資待遇按照甲方相關制度執行。乙方工資元/月(試用期工資待遇按80發放)，試用期滿經考核合格的，甲方根據乙方崗位執行工資標準。其餘各類津貼、獎金等發放按公司規定及經營狀況確定。
4．5甲方實行新的工資制度或乙方的工作崗位變動時，乙方的工資待遇按甲方規定予以調整。
5．勞動紀律
5.1乙方應嚴格遵守甲方制定的各項勞動紀律和規章制度，服從甲方的管理。
5.2甲方的經營活動和財務狀況屬企業機密，乙方須嚴格保密。
5.3乙方違反勞動紀律的，甲方有權依據國家有關規定和甲方的規章制度，給予乙方批評、處罰直至解除本合同。
6．甲方義務
6.1對乙方進行法規、安全規程以及甲方的各項規章制度的培訓。
6.2對乙方進行崗位知識與技能培訓。
6.3按時向乙方支付勞動報酬。
7．乙方義務
7.1服從甲方作出的工作安排，遵守甲方的各項規章制度，努力完成甲方交付的各項任務。
7.2在受聘期間，未經甲方許可，不得兼任甲方安排的工作以外的任何其他職務；不得在甲方安排的工作時間從事與甲方安排的工作無關的任何活動。
7.3乙方在工作時間或利用甲方提供的資金、資料及技術條件所完成的各項智力成果（包括檔案、方案、文字資料、專利和著作權等）歸甲方所有。
7.4甲方可隨時要求乙方交還受聘期間有關甲方經營活動的全部檔案。
7.5在受聘期間未經甲方許可，乙方不得從事任何與甲方有競爭性的活動，不得從事任何有損甲方聲譽、形象的活動。
7.6乙方應保守甲方的商業秘密。
8．合同的變更、解除、終止和續定
8.1有下列情形之一的，甲乙雙方可變更勞動合同的相關內容：
（1）勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使原勞動合同無法正常履行的。
（2）勞動合同訂立時所依據的法律、法規、規章、政策已修改或廢止的。
（3）甲乙雙方協商一致的。
8.2有下列情形之一者，甲方有權隨時解除合同：
（1）在試用期內證明乙方不符合甲方錄用條件的。
（2）乙方嚴重違反勞動紀律或甲方的規章制度。
（3）嚴重失職、營私舞弊，給甲方造成重大損害的。
（4）乙方被依法追究刑事責任的。
（5）乙方被公安機關收容教育或勞動教養的。
（6）乙方有其他違法行為的。
8.3有下列情形之一的，甲方有權解除勞動合同，但必須提前30日以上以書面形式通知乙方：
（1）乙方患病或非因公負傷，在合理醫療期滿後，不能從事原工作的。
（2）乙方不能勝任工作，經培訓、調整工作崗位後，仍不能勝任工作的。
（3）乙方崗位聘用期滿或因乙方不服從甲方安排而須解除勞動合同的。
（4）本合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使本合同無法履行，經雙方協商不能就合同變更達成協議的。
（5）甲方經營狀況發生重大困難，在向工會說明情況並聽取意見，向勞動行政部門報告後。
8.4有下列情形之一者，乙方可以隨時要求解除本合同：
（1）試用期內。
（2）甲方違法強迫乙方勞動的。
（3）甲方不能按本合同約定支付乙方勞動報酬或提供勞動條件。
8.5乙方自行要求辭職的，應提
前30天以上以書面形式通知甲方。
9．違約責任
9.1甲方無故不支付乙方報酬的，除支付乙方應得工資外，須加付乙方工資的25作為違約金。
9.2乙方擅自離職，須承擔如下賠償責任：
（1）甲方招聘乙方所支付的費用。
（2）給甲方經營活動造成的直接經濟損失。
（3）甲方為乙方支付的各種培訓費用。
（4）乙方洩露甲方商業秘密而造成的直接或間接經濟損失。
10．爭議解決因履行本合同發生爭議，協商、調解無效時，仲裁機構為北京市海淀區勞動爭議仲裁委員會。
11．其他
13.1本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具同等法律效力。
13.2本合同自雙方簽字之日起生效。
13.3本合同未盡事宜，按國家和北京市有關法律、法規執行。
12．雙方約定的其它事務：
甲方：中國建築裝飾工程公司直屬分公司
乙方：（簽字）
負責人（簽字）：
年月日年月日
建築裝飾工程合同7
工程地址
工程造價
發包方（甲方）
承包方（乙方）
河南省建設廳監製
家庭居室裝飾裝修工程施工合同
甲方（房主）：
乙方（施工方）：
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《河南省建築市場管理條例》的規定，結合家庭裝飾工程交易規則及本工程具體情況，雙方達成如下協議：
一、合同主要內容：
1、甲方將自己位於區（縣）小區（街道）樓門號室廳住宅的室內裝飾工程以形式交給乙方承做。
2、工程總造價（大寫）：
其中設計費（大寫）：
3、工程款付款方式列下表：工程款分四次付清付款時間付款百分比金額第一次籤合同之日500元第二次開工日前三天60%第三次工程日期過半35%第四次驗收合格三日內5%5、工程保修期：一年
6、甲方代表：
7、乙方代表：
8、工程內容詳見施工圖紙及報價單，並以報價單為準（附表一）。
9、甲方提供主要材料及裝置情況詳見材料裝置表（附表二）。
10、工藝做法詳見工藝質量說明（附表三）。
11、本合同簽訂生效後，甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同、否則違約方將付給對方工程預算總造價10%的違約金，並承擔因此造成的其它經濟損失。
9、獎勵和違約責任
（1）由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方停工、誤工所造成的`損失，每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰；甲方不按合同的約定撥付款，每拖延一天，按工程總價款的1‰支付滯納金。
（2）由於乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款額1‰的違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工費用外，每提前一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰，作為獎勵。
（3）甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建築物結構或裝置管線，由此發生損失或事故（包括罰款），由乙方負責並承擔損失。
（4）未經甲方同意，乙方擅自拆改原建築物結構或裝置管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責並承擔損失。
（5）未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
（6）因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
10、爭議或糾紛處理
（1）本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商解決或有關部門進行調解。
（2）當事人不願透過協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向人民法院起訴。
11、其它約定
12、附則
（1）本合同正、副本各貳份，甲方、乙方各執一份。
（2）本合同履行完成後自動終止。簽字（章）生效。
13、附件
（1）施工圖紙（含傢俱圖紙）或作法說明
（2）工程預算書（附表一）
（3）甲方提供材料、裝置清單（附表二）
（4）工藝及質量說明（附表三，應註明材料的型號、規格、等級、品牌或質量標準）
（5）設計變更單（附表四）
（6）工程驗收單（附表五）
（7）工程結算單（附表六）
（8）工程保修單（附表七）
（9）其他甲方：
代表人：
家庭地址：
郵政編碼：簽章：
電話：年月日
乙方：
法人代表：
代理人：
單位地址：簽章：
郵政編碼：
年月日
電話：4）由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
建築裝飾工程合同8
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第一條工程概況
１．１工程名稱：上善道茶廠倉庫及辦公展示區裝修工程
１．２工程地點：東湖漁場金渤物流園
１．３承包範圍：倉庫及辦公室
１．４承包方式：包工包料
１．５工期：本工程工期定為45天（工作天），工期計算以實際開工
期、甲方提供符合進場的條件及大廈管理處批准後，乙方進場施工當天起計，並經雙方簽字為準。大約自_______年___月___日開工，大約於___年___月___日竣工。
１．６工程質量：__
１．７合同價款（人民幣大寫）：_________，小寫￥ 元。工程完工後，雙方按實際工程量結算。
第二條甲方義務
２．１開工前___天，向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明份，並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等裝置，說明使用注意事項,並支付施工期間相關費用。辦理施工及施工人員出入證所涉及的各種申請、批件等手續並承擔相應費用。
２．２指派_________為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
２．3協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，並承擔相應費用。
2．4按約定依時支付工程款和結算工程款。
第三條乙方義務
３．１參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
３．２指派_________為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
３．３嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
３．4工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
3．5因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，並負責將垃圾運到物業管理部門指定的地點，甲方負責支付垃圾清運費用。
第四條關於工期的約定
４．1因甲方未按約定完成其應負責的工作，影響工期的，工期順延。
４．2因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期的，工期不順延。
４．3因甲方提供的設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致一週內累計停工每達８小時，施工工期相應順延1天。
第五條關於工程質量及驗收的約定
５．1由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
５．2工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知2_日內組織驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條關於工程價款及結算的約定
６．１雙方商定本合同價款採用第________種：
（１）固定總價格。
（２）固定總價格加____％包乾風險係數計算。包乾風險包括______內容。
（３）可調總價格：按照合同中預算價格，數量按現場實際工程量進行結算，如有工程變更，一併列入結算。
６．２本合同生效後，甲方分_______次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。
撥款分四次進行撥款%金額
合同簽訂當日40六萬元
完成所有砌體工程40六萬元
竣工驗收後20據實結算
第七條關於材料供應的約定
7．1凡由乙方採購的材料、裝置，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第八條有關安全生產和防火的約定
８．1由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條獎勵和違約責任
９．1因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十條爭議或糾紛處理
１０．１本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。
１０．２當事人不願透過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意向乙方所在地人民法院起訴。
第十一條其他約定
11．1本工程保修期為兩年，由乙方上門保修，具體保修細節見保修單。
11．2乙方應為本工程購買工程保險，費用由甲方支付。
11.3其他：
第十二條附則
１２．１本工程需要購買保險時，應另訂協議，或在預算中體現。
12．2本合同正本兩份，雙方各執一份。副本份，甲方執
份，乙方執份。合同附件及經雙方協商達成一致的其它協議為本合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。
１２．3本合同經雙方簽字（蓋章）後生效，合同全部履行完成後自動終止。
１２．4附件
（1）施工圖紙或作法說明（附件一）
（2）工程預算書（附件二）
(7)（3）隱蔽工程驗收簽證單（附件三）
(8)（4）工程竣工驗收簽證單（附件四）
(9)（5）工程結算表（附件五）（竣工後給付）
(10)（6）工程保修單（附件六）（結算後給付）
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
建築裝飾工程合同9
建築單位：__(以下簡稱甲方)
施工單位：__(以下簡稱乙方)
一、工程專案及施工期限：
二、工程總造價(大字)
三、質量標準：依照本工程施工詳圖施工，說明書及驗收技術規範辦理，施工中雙方應做好隱蔽工程，分項工程竣工工程的驗收工作，如因施工上造成不合質量要求而發生返工費用，乙方包工包料由乙方負責，甲供材料造成的由甲方負責。
四、材料供應，乙方包工包料由乙方自行採購，甲供材料由甲方負責採購到場，並由乙方認可，由甲方支付材料總價，乙方應按合同的約定及安全文明施工。
五、其它事項：
1、甲方在開工前應辦好各項施工準備手續，做到施工現場路通、電通、水通。
2、施工途中甲方提出工程變更，應有有關部門批准。並由甲方簽發變更通知書。變更造成的增加工程及損失由甲方負責。
3、由甲方原因造成工期延誤由甲方負責，乙方造成的由乙方負責。
4、本工程設計、預算如有增列專案或差錯，在本合同有效期內審合修正，竣工結算時以工程決算為準。
六、本合同一式貳份，甲方執一份，乙方執一份，本合同經雙方簽訂蓋章生效，至工程驗收合格、款項結清後失效，本合同未盡事宜，雙方協商解決。
甲方(公章)：___________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日___________年____月____日
建築裝飾工程合同10
上訴人黃某因與被上訴人梁某建築裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區人民法院（20xx）順法民一初字第01001號民事判決，向本院提起上訴。本院受理後，依法組成合議庭進行了審理，現已審理終結。
原審判決認定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協議書》，協議約定被告委託原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進行承包裝修工程，具體內容見工程預（結）算報價表，總工程造價為306406元，按八折結算價為245124.8元。如有增加，另行計算。工程驗收後付清工程款，工程保質期為一年。簽訂協議後，原告進場施工，在施工過程中，根據原告的要求，增加了部分工程專案，故房屋裝修工程結算總造價為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修後房屋交付被告，被告入住房屋並使用。但被告只支付了工程款240209。68元，餘款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查，原告並不具備房屋工程裝修資質。
原審判決認為：由於原告不具備房屋裝修工程資質，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效，但由於房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當庭表示工程預（結）算報價表中裝修專案已裝修完畢，故被告應按約支付工程款。由於被告使用房屋，並表示收到工程預（結）算報價表及清楚其內容，故應視為雙方已結算，被告應承擔支付工程款87000元的責任。原告的訴訟請求有理，予以支援。被告認為原告進行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由於被告沒有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規定，判決：被告黃某應自本判決生效之日起三日內，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元，由被告負擔。
上訴人黃某上訴稱：
一、上訴人與被上訴人簽訂合同並進行不合格裝修工程明視訊記憶體在欺詐的手段；
二、原審適用關於建設工程合同的規定是錯誤的，本案應適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發包人的意思，完成了承攬專案，再進行專案的結算。上訴人在一審庭審中已多次表明被上訴人未完成合同約定的義務，故上訴人依法未將餘款付給被上訴人，並非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔瑕疵擔保責任。在上訴人入住該房後，發現該房存在超過20處質量問題，被上訴人的行為本身已構成了違約。四、工程款的結算價格存在爭議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關法律規定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請求：
1、撤銷（20xx）順法民一初字第01001號民事判決；
2、駁回被上訴人的訴訟請求；
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔。
被上訴人梁某辯稱：原審判決認定事實清楚，適用法律正確，請求二審法院予以維持。
本院對於原審認定的事實予以確認。
本院認為：本案的上訴爭議焦點繫上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先，雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應定性為建設工程施工合同糾紛。建設工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設工程施工合同在適用承攬合同的一般規定的同時，在法律法規對建設工程合同有特殊規定的情況下應當優先適用該特別規定。雙方當事人於20xx年2月8日簽訂的《協議書》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質，故該協議違反法律及行政法規的強行性規定，應屬無效合同，不受法律保護。原審對該合同效力定性正確，本院予以維持。
其次，關於上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審庭審過程中，明確確認了以下事實：其一，訟爭工程已經完工，且其已經入住使用；其二，訟爭工程總價款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭工程的質量問題。根據上訴人的自認，該案所涉法律關係中的權利、義務明確，上訴人應當向被上訴人承擔其尚欠工程款87000元之支付義務。故上訴人關於其不應支付87000元工程款的上訴請求，缺乏事實和法律依據，本院不予支援。
至於訟爭工程的質量問題，在原審法院行使了充分的釋明權的情形下，上訴人明確表示就質量問題，另案解決。原審法院對於訟爭工程質量問題沒有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程式合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質量問題進行處理，因原審法院對訟爭房屋工程質量問題不作相應審查，故本院不予准許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上，原審判決認定事實清楚，適用法律正確，依法應予維持。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項的規定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費3120元，由上訴人黃某負擔。
本判決為終審判決。
建築裝飾工程合同11
委託方（以下簡稱甲方）：
代表人：
設計方（以下簡稱乙方）：
設計證書等級：
今甲方委託乙方進行_________________________裝飾工程設計，以國家相關法律、法規為依據，並結合本工程具體情況，甲乙雙方簽訂本協議，具體如下所示：
一、工程概況
1、專案名稱：
2、專案地址：
3、設計範圍：
4、設計造價：
5、設計質量：符合國家及工程所在地相關規範要求，並按照本合同所附要求內容實施。
二、設計週期
1、乙方提交深化設計方案週期：合同簽署日後________工作日；
2、乙方提交施工圖設計文本週期：甲方確認深化設計方案後_________工作日；
3、乙方提交階段工作的區域性設計調整、變更檔案週期：乙方簽收甲方設計調整、變更的書面要求後__________工作日。
三、雙方職責
1、乙方提供的專案設計圖紙，須甲方逐項確認。
2、乙方提交的設計圖紙如不符合甲方設計要求，甲方有權要求乙方重新設計並提交圖紙。
3、經甲、乙雙方確認過的設計內容，如有施工工藝、工期及造價等方面異議的，需雙方協商解決，並以書面確認簽證為準。
4、乙方設計有變動之處須提前向甲方提請設計變更通知及情況說明，由甲方認可，提供相關設計變更圖紙檔案，經雙方簽字同意後，以更新的階段設計檔案或設計變更單形式實施。
5、由甲方提出非功能的設計變更要求，作為設計單位的乙方需滿足變更要求，且不承擔由此造成的效果損失及責任。
6、未經甲方認可，乙方不得擅自更改確認過的設計內容，因此而產生的損失及責任，均由乙方自行承擔。
7、甲方變更委託設計專案、規模、條件或作較大修改，造成乙方設計需返工時，雙方除需另行協商簽訂補充合同、重新明確有關條款外，甲方應按乙方所耗工作量向乙方付返工費。
8、乙方需向甲方及施工單位提供針對專案實施前的圖紙技術交底，配合裝置及材料選購，負責非標施工節點及製作部分的專業指導及監控。
四、甲方工作
1、甲方委派____________為該專案甲方代表，負責辦理甲方事。
2、甲方負責向乙方提供專案設計任務書，進行設計要求交底，提供該專案相關圖紙資料。
3、甲方所提出的設計要求應客觀、合理，並遵循國家及地方的相關法律、法規。
4、甲方應及時按合同支付合同價款予乙方，付款每逾期一日，甲方應支付設計費的_______%作為違約金給予乙方。
五、乙方工作
1、乙方委派___________為該專案乙方代表，負責辦理乙方事務。
2、乙方必須完全瞭解甲方的設計意圖，設計圖紙需滿足甲方的設計要求，並符合國家及地方相關設計規範要求。
3、乙方對交付的設計檔案出現的遺漏或錯誤負責及時修改和補充。
4、乙方提供的階段過程圖紙一式_______份，施工圖紙一式_______份，超出部分圖紙費，向甲方實報實銷。
5、乙方製作的平面設計方案甲方不認可時，乙方應重新制作平面方案直至客戶滿意，由此所做工作不加收任何費用。
六、保密條款
1、甲方應維護專案中屬於乙方的設計智慧財產權，設計檔案及資料僅限於合同約定的專案中使用，未經乙方同意，不得以任何形式轉讓、複製或給予他用。
2、甲方所需設計內容如為多重空間重複使用，須雙方在合同中明確，甲方才可多次重複使用乙方所提供的設計圖紙。
3、乙方也不得不經甲方允許披露上述檔案。
七、付款方式
1、合同簽署日：甲方付乙方定金_______________元；
2、乙方提交該專案深化設計方案文字之日，經甲方確認，支付尾款_______________元。
八、違約責任
1、在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，乙方未開始設計工作的，不退還甲方已付的設計費；已開始設計工作的，甲方應根據乙方已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付；超過一半時，按該階段設計費的全部支付。
2、合同生效後，若任何一方要求提前解除合同，則視為違約，將支付給對方總設計費的10%作為違約金。同時，定金不予返還。
3、由於乙方設計的原因，造成工程不能及時開工或者拖延工期，工期每延誤一天，乙方應當向甲方支付相當於設計費_________%的賠償金。
九、附則
1、本合同自雙方簽字後生效，合同義務履行完畢後失效。
2、本合同一式________份，雙方各執________份，並交________份到工程所在地建設單位備案。
3、本合同未盡事宜，雙方協商解決，協商一致簽訂的補充協議與本合同具體同等效力。
4、因履行本合同發生爭議，雙方協商不成的，均可向合同簽訂地、合同履行地的人民法院起訴。
甲方：
地址：
聯絡人：
聯絡電話：
合同簽訂地：
合同履行地：
簽訂時間：________年________月________日
乙方：
地址：
聯絡人：
聯絡電話：
合同簽訂地：
合同履行地：
簽訂時間：________年________月________日
建築裝飾工程合同12
發包人編號
承包人編號
備案編號
鑑證編號
中華人民共和國建設部
國家工商行政管理總局制定
第一部分合同條件
第二部分協議條款
發包方：應按照企業法人營業執照名稱填寫全稱
承包方：應按照企業法人營業執照名稱填寫全稱
按照《中華人民共和國合同法》和《建築法》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第1條工程概況
1.1工程名稱：應填寫工程全稱
工程地點：應填寫詳細地點
承包範圍：應填寫單位工程的裝飾裝修內容
承包方式：應填寫固定價格或按實結算
1.2開工日期：________年__月__日
竣工日期：________年__月__日
總日曆工期天數：____天（不應寫__個月或__年）
1.3合同價款：
金額（人民幣大寫）
第2條合同檔案及解釋順序
合同檔案應能互相解釋，互為說明，除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
1.協議條款；
2.合同條件；
3.洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要、協議；
4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標檔案；
5.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；
6.標準、規範和其它有關技術資料、技術要求。
當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決（實行社會監理的，可先由監理工程師作出解釋）雙方意見仍不一致的，按第33條約定的方法解決。
第3條合同檔案使用的語言和適用標準及法律
3.1合同語言：漢語。
3.2適用標準、規範：國家現行施工驗收規範。
3.3適用法律、法規：國家現行的法律、法規及省、市有關規定。
第4條圖紙
4.1圖紙提供日期：________年__月__日
4.2圖紙提供套數：____套
4.3圖紙特殊保密要求和費用：填寫有保密要求或“不採用”
第5條甲方代表
5.1甲方駐工地代表及委派人員名單：
姓名：____職務：____
5.2實行社會監理的總監理工程師姓名及其被授權範圍（如果有）
第6條乙方駐工地代表：
姓名：___職務：____
第7條甲方工作
7.1 提供具備開工條件施工場地的時間和要求：開工前施工現場所有障礙清理完畢，並具備施工條件
7.2需要與有關部門聯絡和協調工作的內容及完成時間：開工前完成
7.3需要協調各施工單位之間關係的工作內容和完成時間：開工前完成（內容根據雙方約定填寫）
7.4證件、批件的名稱和完成時間：開工前應辦理完施工所需全部證件和批文手續。
7.5會審圖紙和設計交底的時間：乙方接到施工圖紙七日內。
7.6向乙方提供的設施內容：根據提供的設施內容填寫。
第8條乙方工作
8.1施工圖和配套設計名稱、完成時間和要求：開工前完成
8.2 提供計劃、報表的名稱、時間和份數：每月x日向甲方提供實際完成的工程量報告及下月計劃報表各一份（小型工程雙方商定）
8.3施工保護工作的要求：按工程需要提供和維修非夜間施工的使用的照明、看守、圍欄和警衛等。如乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任及所發生的費用。、
8.4對施工現場交通和噪音的要求：遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定，經甲方同意後辦理有關手續，甲方承擔由此發生的費用，因乙方責任造成的罰款除外。
8.5施工場地整潔衛生的要求：保證施工現場清潔符合有關規定。交工前清理現場達到合同檔案的要求，承擔因違反有關規定造成的損失和罰款（合同簽訂後頒發的規定和非乙方造成的損失和罰款除外）
乙方不履行上述各項義務，造成工期延誤和工程損失，應對甲方的損失給予賠償。
8.6保護建築物結構及相應管線和裝置的措施：按雙方約定填寫
8.7建築成品保護的措施按雙方約定填寫
第9條進度計劃
9.1乙方提供施工組織設計（或施工方案）和進度計劃的時間：開工前__日提供
9.2甲方代表批准進度計劃的時間：收到後__日
第10條延期開工
乙方按協議條款約定的開工日期開始施工。乙方不能按時開工，應在協議條款約定的開工日期7天前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在7天內答覆乙方。甲方代表7天內不予答覆，視為已同意乙方要求，工期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，竣工工期不予順延。
甲方徵得乙方同意並以書面形式通知乙方後，可要求推遲開工日期，承擔乙方因此造成的追加合同價款，相應順延工期。
第11條暫停施工
甲方代表在確有必要時，可要求乙方暫停施工，並在提出要求後48小時內提出處理意見。乙方應按甲方要求停止施工，並妥善保護已完工工程。乙方實施甲方代表處理意見後，可提出復工要求，甲方代表應在48小時內給予答覆。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求後48小時內未予答覆，乙方可自行復工。停工責任在甲方，由甲方承擔追加合同價款，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時作出答覆，施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。
第12條工期延誤
由於以下原因造成工期延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。
1、甲方不能按協議條款的約定提供開工條件；
2、工程量變化和設計變更；
3、一週內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；
4、工程款未按時支付；
5、不可抗力
6、其它非乙方原因的停工。
乙方在以上情況發生後7天內，就延誤的內容和因此發生的追加合同價款向甲方代表提出報告，甲方代表在收到報告後7天內予以確認、答覆，逾期不予答覆，乙方可視為延期及要求已被確認。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方按協議條款約定承擔違約責任。
第13條工期提前按雙方約定填寫
第14條工程樣板
按照協議條款規定，乙方製作的樣板間，經甲方代表檢驗合格後，由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗收的實物標準。製作樣板間的全部費用，由甲方承擔。
第15條檢查和返工
乙方應認真按照標準、規範、設計和樣板間標準的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，並按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價款，由甲方承擔。
以上檢查檢驗合格後，又發現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任和發生的費用，賠償甲方的有關損失，工期相應順延。
檢查檢驗合格後再進行檢查檢驗應不影響施工的正常進行，如影響施工的正常進行，檢查檢驗不合格，影響施工的費用由乙方承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由甲方承擔，相應順延工期。
第16條工程質量等級
16.1工程質量等級：優良（或者合格）
16.2工程質量等級要求的經濟支出：按省市有關規定執行16.3質量評定部門名稱：按現行規定執行（不能填寫質檢站）
第17條隱蔽工程和中間驗收
17.1中間驗收部位和時間：按雙方約定填寫
第18條驗收和重新檢驗：
甲方代表不能按時參加驗收或試車，須在開始驗收或試車24小時之前向乙方提出延期要求，延期不能超過兩天。甲方代表未能按以上時間提出延期要求，不參加驗收或試車，乙方可自行組織驗收或試車，甲方應承認驗收或試車記錄。
無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，並在檢驗後重新進行復蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發生的經濟支出，賠償乙方損失相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發生的費用，工期也予順延。
第19條合同價款及調整
19.1合同價款形式（固定價格加風險係數合同、可調價格合同等）填寫按實結算或固定價格（應約定風險係數）
19.2調整的方式：除政策性調整外（可調與否事先雙方商定）
第20條工程預付款
20.1預付工程款總金額：大寫：元（人民幣）
20.2預付時間和比例：開工前__日，按合同價款___%支付給乙方
20.3扣回時間和比例：工程量完成50%時，分__次扣回
20.4甲方不按時付款應承擔的違約責任：甲方按協議條款約定的時間和數額，向乙方預付工程款，開工後按協議條款約定的時間和比例逐次扣回。甲方不按協議預付，乙方在約定預付時間7天后向甲方發出要求預付的通知，甲方收到通知後仍不按要求預付，乙方可在發出通知7天后停止施工，甲方從應付之日起向乙方支付應付款的利息並承擔違約責任。
第21條工程量的核實確認
21.1乙方提交工程量報告的時間和要求：每月x日向甲方提供本月實際完成的工程量報告__份，並由發包方、承包方、監理三方確認
第22條工程款支付
22.1工程款支付方式：銀行轉帳支票（現金）
22.2工程款支付金額和時間：按經三方確認的已完工程量付款，每月x日前付至95%止。
22.3甲方違約的責任：甲方根據協議條款約定的時間、方式和甲方代表確認的工程量，按構成合同價款相應專案的單價和取費標準計算、支付工程價款。甲方在其代表計量簽字後7天內不予支付，乙方可向甲方發出要求付款的通知，甲方在收到乙方通知後仍不按要求支付，乙方可在發出通知7天后停止施工，甲方承擔違約責任。
經乙方同意並簽訂協議，甲方可延期支付工程價款。協議須明確約定付款日期和從甲方計量簽字後第8天計算應付工程價款的利息率。
第23條甲方供應材料裝置
23.1甲方供應材料、裝置的要求（附清單）
第24條乙方採購材料裝置：乙方採購的品種
第25條材料試驗：
對於必須經過試驗才能使用的材料，不論甲乙雙方任何一方供應，按協議條款的約定，由乙方進行防火阻燃、毒性反應等測試。不具備測試條件的，可委託專業機構進行測試，費用由甲方承擔。測試結果不合格的材料，凡未採購的應停止採購，凡已採購運至現場的，應立即由採購方運出現場，因此造成的全部材料採購費用，由採購方承擔。甲方或設計單位指定的材料不合格，由甲方承擔全部材料採購費用。
第26條甲方變更設計：
甲方變更設計，應在該項工程施工前7天通知乙方。乙方已經施工的工程，甲方變更設計應及時通知乙方，乙方在接到通知後立即停止施工。
由於設計變更造成乙方材料積壓，應由甲方負責處理，並承擔全部處理費用。
由於設計變更，造成乙方返工需要的全部追加合同價款和相應損失均由甲方承擔，相應順延工期。
第27條乙方變更設計：
乙方提出合理化建議涉及到變更設計和對原定材料的換用，必須經甲方代表及有關部門批准。合理化建議節約的金額，甲乙雙方協商分享。
第28條設計變更對工程的影響：
所有設計變更，雙方均應辦理變更洽商簽證。發生設計變更後，乙方按甲方代表的要求，進行下列對工程影響的變更：
1、增減合同中約定的工程數量；
2、更改有關工程的性質、質量、規格；
3、更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸；
4、增加工程需要的附加工作；
5、改變有關工程施工時間和順序。
第29條確定變更價款：乙方在變更發生後x日內向甲方提交變更價款書面報告，經由發包方、承包方、監理三方確認
第30條竣工驗收
30.1乙方提供竣工驗收資料的內容：甲方所需的全部竣工資料
30.2乙方提交竣工報告的時間和份數：竣工驗收前x天提交__份
第31條竣工結算
31.1結算方式：銀行轉帳支票
31.2乙方提交結算報告的時間：竣工後__天內
31.3甲方批准結算報告的時間：結算報告送達後__天內
31.4甲方將撥款通知送達經銀行的時間：報告批准後____天內
第32條保修
32.1保修內容、範圍：乙方施工範圍32.2保修期限：執行國家及省建築工程質量管理規定（或雙方約定，但約定不得低於規定）
32.3保脩金額和支付方法：執行國家及省建築工程質量管理規定
32.4保脩金利息：執行國家及省建築工程質量管理規定
第33條爭議
33.1本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列第種方式解決：
（一）提交仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第34條違約
34.1違約的處理：甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批准，不按合同約定履行自己的各項義務，支付款項及發生其它使合同無法履行的行為，應承擔違約責任（包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等），相應順延工期：按協議條款約定支付違約金
和賠償因其違約給乙方造成的窩工等損失。
乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到設計和規範的要求，或發生其它使合同無法履行的行為，甲方代表可通知乙方：按協議條款約定支付違約金，賠償因其違約給甲方造成的損失。
34.2違約金的數額：按工程總造價3%以下雙方約定
34.3損失的計算方法：按實際發生核算
34.4甲方不按時付款的利息率：按人民銀行現行貸款利率（與本工程同期）及滯納金，工期順延
第35條索賠
除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任後仍應繼續履行合同。
因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前10天通知違約方後，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。
甲方未能按合同約定支付各種費用、順延工期、賠償損失，乙方可按以下規定向甲方索賠：
1.有正當索賠理由、且有索賠事件發生時的有關證據；
2.索賠事件發生14天內，向甲方發出索賠通知；
3.甲方在接到索賠通知後14天內給予批准、或要求乙方進一步補充索賠理由和證據，甲方在7天內未予答覆，應視為該項索賠已經批准。
第36條安全施工
乙方按有關規定，採取嚴格的安全措施。承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成的傷亡事故、由責任方承擔責任和有關費用。發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門並通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶敷提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。乙方在動力裝置、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工前，應向甲方代表提出安全保護措施，經甲方代表批准後實施。由甲方承擔保護措施費用。在有毒有害環境中施工，甲方應按有關規定提供相應的防護措施，並承擔有關的經濟支出。
第37條專利技術和特殊工藝按雙方約定填寫
第38條不可抗力
38.1不可抗力的認定標準：按國家有關部門認可為準
第39條保險
施工人員的人身意外傷害保險由乙方辦理（其它險種自願）
第40條工程停建或緩建
由於不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、裝置的保護和移交工作，按甲方要求將自有機械裝置和人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的費用，並按合同規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。
已經定貨的材料、裝置由定貨方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。
第41條合同生效與終止
41.1合同生效日期：自雙方簽字並加蓋公章之日
41.2合同終止日期：保修期滿工程款全部結清，本合同條款即告終止。
第42條合同份數
42.1合同副本份數：__份（根據實際份數填寫，正副本不應少於八份）
42.2合同副本的分送責任：各自
42.3合同制訂費用：乙方負責
第43條合同備案、鑑證
43.1合同備案、鑑證承辦人：（現場簽字）
發包方：身份證號碼：
承包方：身份證號碼：
第44條附加條款
雙方有關工程的洽商、變更等另行簽訂的書面協議或檔案必須與國家的現行法律、行政法規相一致。
發包人：（公章）
住所：
法定代表人：
委託代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
郵政編碼：
簽訂日期：___年___月___日
承包人：（公章）
住所：
法定代表人：
委託代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
郵政編碼：
簽訂日期：___年___月___日
建委備案意見
備案機關（章）
___年___月___日
經辦人：
鑑證機關
鑑證機關（章）
___年___月___日
經辦人：
建築裝飾工程合同13
甲方：________________________
乙方：________________________
按照《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：_________;工程地點：_________;承包範圍：_________;承包方式：_________。
1.2 開工日期：_________;竣工日期：_________;總日曆工期天數：_________。
1.3 質量等級：_________。
1.4 合同價款：_________。
第二條 合同檔案及解釋順序
_________。
第三條 合同檔案使用的語言和適用標準及法律
3.1 合同語言：_________。
3.2 適用標準、規範：_________。
3.3 適用法律、法規：_________。
第四條 圖紙
4.1 圖紙提供日期：_________;
4.2 圖紙提供套數：_________;
4.3 圖紙特殊保密要求和費用：_________。
第五條 甲方代表
5.1 甲方代表姓名和職稱(職務)：_________;
5.2 甲方賦予甲方代表的職權：_________;
5.3 甲方代表委派人員的名單及責任範圍：_________。
第六條 監理單位及總監理工程師
6.1 監理單位名稱：_________;
6.2 總監理工程師姓名、職稱：_________;
6.3 總監理工程師職責：_________。
第七條 乙方駐工地代表
_________。
第八條 甲方工作
8.1 提供具備開工條件施工場地的時間和要求：_________;
8.2 水、電、電訊等施工管線進入施工場地的時間、地點和供應要求：_________;
8.3 需要與有關部門聯絡和協調工作的內容及完成時間：_________;
8.4 需要協調各施工單位之間關係的工作內容和完成時間：_________;
8.5 辦理的證件、批件的名稱和完成時間：_________;
8.6 會審圖紙和設計交底的時間：_________;
8.7 向乙方提供的設施內容：_________。
第九條 乙方工作
9.1 施工圖和配套設計名稱、完成時間及要求：_________;
9.2 提供計劃、報表的名稱、時間和份數：_________;
9.3 施工場地防護工作的要求：_________;
9.4 施工現場交通和噪音控制的要求：_________;
9.5 符合施工場地規定的要求：_________;
9.6 保護建築物結構及相應管線和裝置的措施：_________;
9.7 建築成品保護的措施：_________。
第十條 進度計劃
10.1 乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計劃的時間：_________;
10.2 甲方代表批准進度計劃的時間：_________。
第十一條 延期開工
_________。
第十二條 暫停施工
_________。
第十三條 工期延誤
_________。
第十四條 工期提前
_________。
第十五條 工程樣板
15.1 對工程樣板間的要求：_________。
第十六條 檢查和返工
_________。
第十七條 工程質量等級
17.1 工程質量等級要求的追加合同價款：_________;
17.2 質量評定部門名稱：_________。
第十八條 隱蔽工程和中間驗收
18.1 中間驗收部位和時間：_________。
第十九條 驗收和重新檢驗
_________。
第二十條 合同價款及調整
20.1 合同價款形式(固定價格加風險係數合同、可調價格合同等)：_________;
20.2 調整的方式：_________。
第二十一條 工程預付款
21.1 預付工程款總金額：_________;
21.2 預付時間和比例：_________;
21.3 扣回時間和比例：_________;
21.4 甲方不按時付款承擔的違約責任：_________。
第二十二條 工程量的核實確認
22.1 乙方提交工程量報告的時間和要求：_________。
第二十三條 工程款支付
23.1 工程款支付方式：_________;
23.2 工程款支付金額和時間：_________;
23.3 甲方違約的責任：_________。
第二十四條 材料樣品或樣本
_________。
第二十五條 甲方供應材料裝置
25.1 甲方供應材料、裝置的要求(附清單)：_________。
第二十六條 乙方採購材料裝置
_________。
第二十七條 材料試驗
_________
第二十八條 甲方變更設計
_________。
第二十九條 乙方變更設計
_________。
第三十條 設計變更對工程的影響
_________。
第三十一條 確定變更價款
_________。
第三十二條 竣工驗收
32.1 乙方提供竣工驗收資料的內容：_________;
32.2 乙方提交竣工報告的時間和份數：_________。
第三十三條 竣工結算
33.1 結算方式：_________;
33.2 乙方提交結算報告的時間：_________;
33.3 甲方批准結算報告的時間：_________;
33.4 甲方將撥款通知送達經辦的銀行時間：_________;
33.5 甲方違約的責任：_________。
第三十四條 保修
34.1 保修內容、範圍：_________;
34.2 保修期限：_________;
34.3 保脩金額和支付方法：_________;
34.4 保脩金利息：_________。
第三十五條 爭議
35.1 爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時協商解決。
協商不成時，雙方同意由_________仲裁委員會仲裁(雙方不在合同中約定仲裁機構，事後又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)。
第三十六條 違約
36.1 違約的處理：_________;
36.2 違約金的數額：_________;
36.3 損失的計算方法：_________;
36.4 甲方不按時付款的利息率：_________。
第三十七條 合同生效與終止
37.1 合同生效日期：_________年_________月_________日
第三十八條 合同份數
38.1 合同副本份數：_________;
38.2 合同副本的分送責任：_________;
38.3 合同制訂費用：_________。
甲方(蓋章)：__________________乙方(蓋章)：____________________
代表(簽字)：__________________代表(簽字)：____________________
__________年_______月________日___________年_______月_______日
建築裝飾工程合同14
合同編號：
需方(以下稱甲方)：
簽訂日期：年 月 日
供方(以下稱乙方)：
簽訂地點：
根據《中華人民共和國合同法》，經甲乙雙方友好協商，就甲方委託乙方定做用於的不鏽鋼事宜，達成如下協議，以資共同遵守。
一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物：
1：不鏽鋼地腳線及修邊線2：信報箱3：電梯門套
二、數量、單價及合同預算金額
備註：
1．以上表格所涉及的數量、尺寸、規格依據甲方所提供的加工
圖紙為準，此圖紙將作為附件一附於此份合同後。
2．此報價包括為成品加工價，已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費用。同時此報價已含貼膜、包裝及到廣州運費。不含稅，如需含稅則另加5％。
3．以上三類產品中，地腳線、修邊線及信報箱僅供材料，不包安裝。電梯門套為包工包料。
四、加工及驗收：甲方須在合同簽訂之日起3天內提供完整，尺寸
準確無誤並由甲方負責人簽字確認的加工圖紙給乙方按圖加工。不鏽鋼材質按304執行，所有供貨不鏽鋼板的板材材質及厚度必須符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等國家及行業標。包裝採用保護膠紙保護、紙皮（或泡沫紙）包裝（運輸途中產品保護由乙方負責。貨物經甲方驗收後，交由甲方負責保管。
五、驗收手續：供貨方貨到現場，甲方或其工作人員只對外觀可視
面進行有無表面保護膜破損導致劃傷或擠壓變形驗收及對數量進行核對簽收，甲方在安裝過程中發現存在工藝質量問題時通知乙方後，乙方須在8小時內到達現場進行鑑定，情況屬實的情況下乙方需無條件對存在問題的產品進行更換。
六、乙方送到現場之貨物，甲方授權為指
定簽收人，若授權有變更，以甲方書面函告為準。七、付款及結算方式
（1）自合同簽訂之日起三天內甲方應支付合同總金額的10℅即人民幣訂金給乙方，定金最後一批貨款衝抵結清。
（2）乙方在發貨前把發貨數量清單傳真給甲方確認，甲方在確認後簽字回傳給乙方，乙方在收到發貨單確認的當天發貨。貨到工地後經甲方抽樣驗收後，如送材料為本合同第一條款中第1、2項材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項材料，那麼乙方需安裝完畢，甲方驗收合格後結算貨款。
（3）甲方付款方式可為支票或網銀結算，收款帳戶為乙方指定帳戶。甲方支付現金的收取人必須出具乙方授權委託、收款並須加蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結算的金額時，必須提供等額的相應票據，否則甲方有權拒付材料款項。
九、乙方責任及違約責任：按時保證質量交貨，提供產品質量合格證及產品質量保證書，乙方的產品在質量保證期內出現的任何質量問題均視為該產品不合格，甲方有權保留追究乙方相關經濟損失及相關法律責任之權力。乙方產品不能按時交貨的，每逾期一日按合同暫定價款的1%向甲方支付違約金，違約金總數不超過合同暫定貨款的20%；乙方產品若連續出現批次或嚴重不合格及供貨逾期超過十天嚴重滯後的，甲方有權解除本合同，且乙方應承擔由此給甲方造成的損失。
十、甲方責任及違約責任：負責工地現場的數量清點驗收。按合同規定日期支付貨款，否則每日按逾付金額的1%償付乙方違約金，違約金總數不超過合同暫定貨款的20%；
十一、不可抗力：甲、乙雙方任一方由於不可抗力（如嚴重自然災害、戰爭、瘟疫）不能履行或不能完全履行合同時，應儘快向對方通報理由，經有關主管機關證明後，可允許延期履行、部分履行規定的，不以違約論。對這些貨物的處理方法，可由甲、乙雙方協商決定。十二、圖紙及責任：
1、甲方負責提供該單項工程所有圖紙，乙方需安排設計到現場測量出圖，在接到甲方要求一天內到場，在每批加工圖紙上須經甲方蓋章或其委託人簽名方為有效。
2、甲方確定的加工圖紙需變更時應在乙方未生產前以書面形式提出，否則，應當賠償乙方因此承受的實際損失（當乙方收到甲方書面指令時，乙方已經開始生產的，應立刻停止生產，否則甲方不予以承擔責任及損失）。
3、因甲方確定的加工圖紙不清楚，經乙方審查（須在收到圖紙後二個工作日完成）書面通知仍不能修改，致使乙方無法生產的，乙方供貨期順延，乙方無需承擔由此造成逾期交貨之賠償責任。 4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術要求加工的，乙方須對此承擔一切相關經濟損失[包括但不限於更換人工、施工措施、輔助材料、業主方索賠等費用(如有)]及相關法律責任，由於乙方原因逾期交貨的按本合同相關條款執行。十三、雙方主要職責
(1)甲方：提供所需鋁板的規格、尺寸、數量、並確定加工圖紙及加工技術要求、貨到現場後的驗收、保管和按合同約定付款等。
（2)乙方：根據甲方確認的圖紙及加工技術要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不鏽鋼。
十四、產品的圖紙變更：在執行合同過程中，產品加工圖紙變更需雙方確認。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質量標準，則該批次交貨期起始時間以甲乙雙方最終確認後的不可變更的尺寸圖紙之日起計。
十五、爭議解決：基於本合同產生任何爭議由雙方友好協商解決，協商不成提交工程所在地的人民法院依法裁決。
十六、合同生效：本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效，乙、甲雙方各執兩份，每份均具同等法律效力。經雙方確認的附件為合同正文組成部分，與本合同具相同效力。
甲方：（簽章）
乙方：（簽章）
代表人：（簽章）
代表人：（簽章）
開戶銀行:
開戶銀行：
帳號：
帳號：
建築裝飾工程合同15
發包方（甲方）： 承包方（乙方）：
按照 《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第1條 工程概況
1.1、 工程名稱：
1.2、 工程地點：
1.3、 承包範圍：按雙方確認的設計方案、圖紙和預算專案的裝修工程內容。
1.4、 承包方式：包工包料（部份材料由甲方提供）
1.5、 工期： 天。（按甲方通知進場施工當天計，即從 年 月 日 起計）
1.6、 工程質量：按圖紙保質保量施工、符合環保要求、並達到合格等級，。
1.7、 合同工程價款（人民幣大寫）： （詳見預算表）。
第2條 甲方工作
2.1、開工前，向乙方進行作法說明和現場交接交底，交出可施工現場。
2. 2、為乙方提供施工所需的室內水、電源。
2.3、指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行，辦理內部驗收、變更、登記手續及其他事宜。
2.4、協調辦理有關的手續，解決與乙方施工的牽涉其他有關問題。
2.5、如需要拆改建築物結構或裝置管線，負責辦理相應手續，協調物業管理公司與裝修之間的具體問題。
第3條 乙方工作
3.1、參加甲方組織的作法說明的現場交接，擬定施工方案和進度計劃，按甲方要求如期開工。對各班組施工人員作好技術和安全交底。
3.2、指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行，組織施工，保質、保量、按期施工，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄，編制工程結算。
3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，做好施工現場保衛和垃圾清理工作。
3.5、施工中未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種裝置管線。
3.6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
3.7、進場前辦妥施工人員的工地出入證，接受施工安全教育。
3.8、進場人員必須備齊證件，隨時接受甲方及有關人員檢查。
3.9、乙方必須做好施工安全措施，施工安全乙方負責，甲方有權督促。若施工中發生安全事故由乙方負責。
第4條 關於工期的約定
4.1、因一方責任，影響工期，一切責任由責任方負責。
4.2、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不能順延。
4.3、因甲方逾期付款，逾期交場地，影響工期，工期順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。
第5條 關於工程質量及驗收的約定
5.1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準，本工程保修期
5.2、甲、乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方在徵得甲方同意後可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求複驗，複驗合格，甲方應承擔複驗費用，由此造成停工，工期順延；若複驗不合格，其複驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.3、工程竣工後，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三天內組織驗收，驗收合格後辦理驗收、移交手續。
第6條 關於工程價款及結算的約定
6.1、1、雙方商定本工程結算以實際工程量及參考預算單價為準。
6.1、2、在預算專案內有發生施工完成才結算，沒有做的專案不結算。
6.1、3、增加的工程專案按甲方籤認計算。
6.2、工程款的支付方式：
6.2.1、甲、乙雙方簽訂合同後，甲方支付 %工程款。
6.2.2、乙方完成 ，甲方支付 %工程款。
6.2.3、乙方完成 ，甲方支付 %工程款。
6.2.4、餘款（保脩金除外）在工程完工透過驗收，在雙方確定結算後 天內甲方支付完畢。
6.2.5、乙方以人民幣 工程保脩金，待保修期滿後十天內結清。
6.3、 本工程專案的增減約定
6.3、1、工程所發生的在預算專案之外的工程專案，均需雙方商定並辦理籤認確定手續，才能進行結算。甲方確定不做的專案不能結算。
第7條 有關材料供應的約定
7.1、工程施工所需材料由乙方採購供應至施工現場，如商定需由甲方採購的材料由甲方供應至施工現場。
7.2、甲、乙雙方如一方對材料裝置有異議，可進行檢驗。
第8條 有關安全生產和防火的約定
8.1、乙方在施工期間嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規範。
8. 2、由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失及法律責任。
第9條 違約責任、爭議或糾紛處理
9. 1、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
9. 2、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方應採取協商解決或請有關部門進行調解。
9. 3、當事人不願透過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意可向當地人民法院提出訴訟。
第10條 附則
10. 1、乙方在施工過程中除接受甲方監督外還應服從物業管理公司的管理。
10. 2、本合同正、副文字各兩份，雙方各執二份，具同等效力。
10. 3、本合同從雙方簽訂之日起執行至合同履行完成後自動終止。
10. 4、附件：《裝修工程報價（預算）表》
甲方： 乙方：
代表（簽字）： 代表（簽字）：
年 月 日 年 月 日
【建築裝飾工程合同】相關文章：