【精華】機械租賃合同範文錦集八篇
在人們愈發重視契約的社會中，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。你知道合同的主要內容是什麼嗎？以下是小編精心整理的機械租賃合同8篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
機械租賃合同 篇1
出租方(以下簡稱甲方)：
承租方(以下簡稱乙方)：
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及其他的有關法律法規的規定，按照平等互利的原則，經雙方友好協商，達成此租賃協議。
一、當事人
甲方：
地址：
法定代表人：
電話：
郵編：
乙方：
地址：
法定代表人：
電話：
郵編：
二、租賃機械裝置
甲方保證上述機械裝置效能良好，絕對不影響使用。
三、甲方保證
甲方保證，甲方有權利就本合同第二條所列的機械裝置進行對外租賃，這種權利既包括就機械裝置的所有權、使用權或者處置權，也包括就機械裝置進行對外租賃的經營權，若第三方主張對該機械裝置的權利或者政府機構就甲方違法進行對外租賃業務而造成乙方的損失，甲方應承擔賠償責任。
四、租賃期限
1、裝置租賃期限為_________月，即自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
2、乙方根據施工需要可以提前退租，但應提前 天書面通知甲方。
3、若乙方因工程需要延長租期，應在本合同屆滿前_________日內，與出租方協商，延長租賃期限或達成續租協議。
五、調遣費、租金、燃油和油料，及支付方式
1、調遣費：
乙方應支付甲方調遣費(往、返) 元。除本條款規定外，甲方不再支付乙方任何形式的進場費、退場費。
2、租金： 租金_________元/臺班 租金_________元/臺班 租金_________元/臺班 租金_________元/臺班
乙方按照甲方實際提供的機械裝置數量、實際的臺班數支付租金。對於甲方應繳納的稅費，由甲方自行承擔。實際使用中連續工作不滿1個小時的按1小時計。超過1小時的累加計算。每滿8個小時計為1個臺班。不足1個臺班的租金按1個臺班租金/8*實際工作的小時數。
3、燃油：
燃油及其費用應由 承擔。
若本合同約定由乙方提供燃油並承擔費用的，要寫明：甲方同意乙方按租賃裝置的實際用油量且不高於下列標準向甲方提供燃油， 提供_________升/臺班 提供_________升/臺班 提供_________升/臺班
若租賃裝置實際用油量超出以上標準的部分燃油，由甲方自擔。
4、支付方式：
租金每月結算一次。每月5日，甲方持乙方籤認的上個月完工證辦理結算，實際結算數量以乙方現場授權代表開具的完工證數量為準，結算總價款以乙方最終審計值為準。結算後付款前，甲方應向乙方提供符合稅收法律規定的發票。在雙方辦完結算手續後，乙方視工程業主的付款情況向甲方支付租金。
5、其它油料由______負責並承擔費用。
六、工程專案、工作內容和工作地點
1、工程專案：_________________________________
2、工作內容：_________________________________
3、工作地點：_________________________________
七、機械裝置的檢驗
甲方應在合同約定的租賃期限前 天達到工作地點。由甲乙雙方按照合同約定的數量、型號、規格、技術引數等進行檢驗，以保證機械裝置符合合同約定。檢驗的時間不計入租賃期限，乙方也不承擔任何費用。
八、甲方的的責任和義務
1、負責提供符合合同約定的機械裝置，並配備符合操作規範所要求的機械裝置操作人員。機械裝置和操作人員具備國家有關部門規定的各種有效證照。機械裝置符合安全環保等相關要求。未經乙方同意，甲方及其操作人員不得私自退場，不得將用於本工程的機械裝置用於其他工程。
2、甲方司操人員應身體健康，持證上崗並具有熟練的操作技術，應遵紀守法並嚴格遵守乙方的規章制度，服從乙方現場管理人員的排程和指揮，密切配合乙方的施工生產。若由甲方原因造成工期延誤，應賠償乙方相應的經濟損失。
3、甲方操作人員應按裝置操作規程施工，必須按照有關規定配齊燈光、訊號、救生、消防裝置及通訊裝置。在正常施工條件下，甲方操作人員不得拒絕乙方的施工要求以及連續施工要求。
4、甲方操作人員應嚴格填寫租賃機械裝置施工表等簽證表格，按照合同規定的時間或者乙方現場管理人員要求的時間遞交給乙方進行稽核、簽字、蓋章，以此作為計算租金的依據之一。
5、負責機械裝置的日常維護保養、保管和故障處理，確保機械裝置狀態良好。對機械裝置、司操人員進行投保，自行承擔費用。
6、負責操作人員的工資、獎金、福利、津貼等各種人工費用。負責自有人員的勞動保護用品。
7、應對司操人員進行上崗前安全教育，熟練掌握操作規程，嚴禁違章作業，避免發生安全及人身傷亡事故。甲方應做好特殊情況的應急預案處理。
8、對於甲方原因發生的人身傷亡、機損事故、交通事故等均由甲方承擔全部責任及經濟損失。對於第三方原因造成的人身傷亡、機損事故、交通事故等的經濟損失，由甲方直接向第三方索賠。
九、乙方的權利義務
1.負責租賃裝置的進場籤認及每月租費的籤認工作。
2.承擔因乙方原因造成的機械裝置的損壞、丟失。
3.嚴禁違章指揮，不得強迫甲方操作人員違章作業或超負荷作業。
4.應在約定的交貨地點檢查驗收機械裝置，及時交付有關驗收單證。
5.應按照合同約定支付租金、調遣費等，及時進行施工機械裝置施工表等簽證表格的籤認。
6.委派裝置的排程、使用及單證籤認。
十、違約責任
1、任何一方都應按照合同嚴格履行，不得違反合同約定。沒有按照合同約定履行義務的，應承擔相應的違約責任。
2、甲方應按照合同約定嚴格履行，若有任何違約行為，甲方應按照以下規
甲方的機械裝置或操作人員延期____日入場的或者甲方的機械裝置或操作人員私自退場超過____日的，乙方有權隨時解除本合同，並對甲方進行相應處罰。
3、甲方機械因故障停機，應在 小時內恢復使用，如果超過 小時但不足一個工作日，扣一個臺班的租金，如果一個月中因故障停機天數累加超過 個工作日，扣十五個臺班的租金，如果一個月中因故障停機天數累加超過 個工作日，扣三十個臺班的租金。
如果甲方的機械裝置一個月內因故障停機天數累計超過2天(或48個小時)的，乙方有權隨時解除本合同，並對甲方進行相應處罰。
4、由於甲方原因造成乙方工期延誤的，甲方應相應賠償乙方的經濟損失。
5.因甲方其他違約給乙方造成經濟損失的， 。
十一、通知
根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(郵寄、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。雙方的有效通訊地址以本合同第一條所約定的地址為準，一方變更通知或通訊地址，應提前_____日以書面形式通知對方，並告知變更生效日期。否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
十二、爭議的處理
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁。
(2)依法向 人民法院起訴。
十三、其他約定事項
1、甲方機械裝置或服務不能滿足乙方要求，甲方應向乙方支付不低於相應費用2倍的違約金，且甲方可以隨時解除協議。
2、甲方機械裝置的產品合格證書、特種裝置安全檢驗合格證書、作業人員身份證和操作證書影印件作為本合同附件。
3、甲乙雙方可簽訂安全生產協議，並作為本合同的附件。
4、本合同未盡事宜，雙方協商解決。
5、本合同自雙方簽字並蓋章之日起生效，結清租金後自行失效。
6、本合同一式六份，雙方各執三份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
機械租賃合同 篇2
甲方(承租方)：乙方(出租方)：
根據《經濟合同法》的有關規定，為明確雙方權利義務關係，經雙方協商，現達成如下協議：
一、 租賃機械名稱及規格型號：
乙方向甲方提供吊車壹輛，車號為豫 ，型號：QY12T，配備操作人員兩名。
二、 雙方的義務：
1、甲方負責安排乙方出車;
2、乙方應遵守甲方及業主規定的各項管理制度和規範;
3、乙方必須服從甲方的統一安排，持證上崗，保證甲方用車。行車安全、第三者安全責任險由乙方負責;
4、乙方自帶的隨車司機，搞好機械裝置的日常維護保養工作，保證車輛的完好，每月正常維修不超過壹天;
5、甲、乙雙方應做好各自的安全防護和管理，因乙方所派司機駕駛不當或違章作業造成損壞和事故的由出租人自負，如果致使甲方不能按合同規定正常使用租賃車輛，甲方不負擔此期間的租金，乙方應承擔每日租金等額的違約金。
6、乙方必須保證24小時隨叫隨到，保證甲方用車。
三、 租賃期限：
乙方車輛進場後按月租賃，從甲方正式使用之日起計算，即自20xx年 月 日至20xx年 月 日止。
四、 車輛施工內容、地點：由甲方統一安排。
五、 租賃費用：租金10000元/月(壹萬元/月)，月末支付，燃油和司機的吃、住費用由甲方承擔，其它一切費用均由乙方承擔。
六、 違約責任：
1、 乙方不服從甲方統一安排，違章操作造成甲方損失的，須照價進行賠償;
2、 乙方月維修時間如連續超過兩天，每超過一天扣一天的租金，影響甲方使用的，甲方可終止合同，通知乙方退場;
3、 乙方不得擅自將車掉回，否則將按半月的租金額賠償甲方。
七、 因本合同發生爭議，按合同法規定辦理，向甲方所在地陝西省寶雞市申請仲裁或寶雞市人民法院提出訴訟。
八、 本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份，其他未進事宜，由雙方協商作出補充規定，補充規定與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
機械租賃合同 篇3
承租方（以下簡稱甲方）：
出租方（以下簡稱乙方）：
根據《合同法》及有關規定，按照平等互利的原則，為明確合同雙方的權利、義務，經協商一致，簽訂本合同。
第一條、出租機械（裝置）概況。
第二條、機械（裝置）使用地點及工程專案：
本租賃機械（裝置）僅限於在 ，用於工程。
第三條、租賃機械（裝置）的所有權、出租權：
乙方應擁有出租機械（裝置）的所有權或依法享有出租權，因機械（裝置）的所有權、出租權爭議造成甲方損失的，由乙方承擔賠償責任。
第四條、租賃機械（裝置）的約定條件
1、機械（裝置）操作:乙方為租賃的機械（裝置）配備操作人員一名，操作人員根據甲方的指揮安排完成工作任務。操作人員的工資由乙方負責支付，該工資數額包含在甲方支付給乙方的租金中。
機械（裝置）執行:租賃裝置的提供由乙方負責，乙方需保證機械（裝置）配、構件齊全，在甲方要求的使用時間段內，應確保機械（裝置）正常安全執行。
第五條、租賃期限及租金結算方式：
1、自 年 月 日至 年 月 日[或特別約定為： 工程完工]止。租賃期滿，合同終止。
租賃期滿後 天內，甲方將機械（裝置）交給乙方辦理退場手續。若甲方需繼續使用，應在本合同期滿前 日內重新簽定續租合同。
2、租賃費的計算辦法：甲方根據租賃裝置的建築施工面積支付乙方租賃費，具體為 元/平方。
3、乙方操作人員或乙方每日與甲方核對當日完成的建築施工面積，雙方簽字確認。
4、租賃費每月結算一次，本月租金在下月 日前支付。
第六條、租賃機械（裝置）的維修、保養和費用：
1、租賃機械（裝置）在租賃期內由甲方使用，乙方應負責日常的維修保養工作，做好裝置故障排除、維修工作，使機械（裝置）保持良好狀態，並承擔由此產生的費用。
2、機械（裝置）的進場費用、退場費用、運輸費用、意外損壞滅失的風險由乙方負擔。
3、機械租賃期間所需的各種油料由乙方負擔。
第七條、事故問題的處理
1、因機械（裝置）效能問題或質量問題造成操作人員、他人人身財產損失的，由乙方承擔賠償責任；
2、因機械（裝置）操作人員失誤，造成他人人身、財產損失，由操作工作的管理、指揮方承擔賠償責任；
3、因機械（裝置）執行造成事故，如甲方需承擔責任的.。
第八條、甲方的義務：
1、因甲方原因造成機械（裝置）損壞、丟失的，由甲方負責賠償，但甲方的責任範圍為保險理賠後的餘額。
2、甲方不得強迫乙方操作人員違章或超負荷作業。
3、甲方對入場的乙方機械（裝置）進行確認。甲方對機械（裝置）的入場確認並不影響乙方對出租機械（裝置）正常使用和安全效能所負的保證責任。
4、甲方應按時支付租金。如甲方不能按時支付租金的，以遲延支付的租金為計算基數，按每日萬分之 的比例向乙方支付違約金。
第九條、乙方的義務：
1、為甲方提供效能良好的機械（裝置）。如提供的機械（裝置）不能達到使用要求的，乙方應予以更換。
2、裝置進入甲方施工現場後，乙方操作人員應服從甲方施工現場管理人員的排程與指揮，並遵守甲方施工現場的規章制度。
3、乙方操作人員應按機械（裝置）操作規程操作。
4、在租賃期間，乙方將機械（裝置）所有權轉讓給第三人的，應正式書面通知甲方，機械（裝置）新所有權人即當然成為本合同的出租方。
第十條、違約責任：
1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款，除一方依法律或本合同約定行使解除權外，未經對方書面同意，任何一方不得擅自中途變更或解除本合同。
2、在租賃期間，未經乙方書面同意，甲方不得在租賃機械（裝置）上隨意增加和拆除部件，不得以租賃機械（裝置）進行轉租或抵押，否則由此造成的損失由甲方承擔賠償責任。
第十一條、不可抗力
任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應在四十八小時內通知對方，在取得有關證明以後，可部分或全部免予承擔違約責任。
第十二條、爭議的解決：
有關本合同的一切爭議，甲、乙雙方首先應友好協商解決。協商不成，可向租賃裝置使用地人民法院起訴。
第十三條、合同生效
本合同經雙方簽字且蓋章後生效。本合同一式 份，甲乙雙方各執 份。未盡事宜，雙方另行協商解決。
承租單位（甲方）：
出租單位：（乙方）：
日期：
機械租賃合同 篇4
甲方(出租方)：
乙方(承租方)：
根據《中華人民共和國合同法》的規定，經雙方協商一致，就甲方向乙方承租裝置達成以下協議：
一、裝置使用地點及工程概況
二、租賃裝置概況
三、租賃裝置的所有權：本合同所列的租賃裝置的所有權屬於出租方，承租方對租賃機械享有租賃期間在裝置使用地點及公司工程範圍內的使用權。
四、甲方基本責任
1、為乙方機手提供住宿。
2、甲方負責裝置在施工現場的看護，由甲方原因造成的裝置損壞或丟失由甲方賠償。
3、甲方不得指揮乙方機手違章作業。否則，造成乙方人員的安全，後果由甲方承擔。
五、乙方基本責任
1、提供技術性能良好的裝置。
2、裝置進入甲方施工現場後，乙方機手服從甲方施工現場管理人員的排程與指揮，並遵守甲方施工現場的規章制度。否則，甲方有權要求乙方調整機手。
3、乙方機手應按裝置操作規程施工。否則，造成的一切後果由乙方承擔。
4、乙方有關人員必須嚴守合同機密，否則造成的一切後果由乙方承擔。
六、結算方式及相關事項
1、租賃期限：自 年 月 日至 年 月 日，裝置到達工地安裝除錯好後開始計算租金，租賃期滿，甲方將裝置完好交給乙方後辦理退場手續。如甲方繼續租用，需簽訂續租合同，續租不足一個月時，租賃費按實際天數計算。
2、結算方式：裝置租賃費按包月計算，機械裝置使用滿月後，由甲方負責跟專案部報資金計劃並付款給乙方。
4、運費的承擔：裝置的進場費先由乙方自行墊付承擔，等工程完工後一併結算。(裝置租賃滿一個月，進退場費由乙方承擔。不滿一個月甲方承擔退場費)
5、裝置維修：甲方應協助乙方機手做好裝置的維修工作，所產生的維修費用由乙方承擔。
6、裝置保養或因故障造成停工每月累計不超過三天，(維修時累計十小時摺合一天)超出天數不計租賃費。如遇不可抗拒的因素造成工程停工或月停7日以上的，則按實際天數給予租賃費。
7、工作時間：每月工作總時間原則上不超過300小時。
八、爭議的解決
有關本合同的一切爭議，甲、乙雙方應根據《中華人民共和國合同法》及其它相關法律的有關條款先友好協商解決，協商不成，提交仲裁委員會，仲裁費用和勝訴方的律師費用由敗訴方承擔。
九、本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執壹份。甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
機械租賃合同 篇5
出租方（甲方）：___________________
承租方（乙方）：___________________
根據《中華人民共和國合同法》的規定，經雙方協商一致，就乙方向甲方承租以下裝置達成協議：
一、裝置的使用地點及工程情況
____________________________________
二、租賃裝置概況
裝置名稱：_____________________
規格型號：_____________________
數量（臺）：___________________
隨機人員（人數）：_____________
機手補助：_____________________
租賃金額：_____________________
三、裝置的所有權
本合同所列的所有租賃裝置的所有權屬於出租方，承租方對租賃裝置機械只享受租賃期間的使用權，沒有對裝置的轉租權。承租方不得以任何理由對裝置進行抵押，否則造成的全部後果由承租方承擔。
四、甲方的基本責任
1、提供技術型良好的裝置。
2、裝置進入乙方施工現場厚，甲方機手服從乙方施工管理人員的排程與指揮，並遵守乙方施工現場的規章制度。
3、甲方機手應該按裝置操作規程施工。
五。乙方的基本職責
1、為甲方機手提供食宿。
2、乙方負責裝置在施工現場的看護並保證裝置。人員的安全。由乙方原因造成的裝置損壞或丟失，由乙方負責賠償。
3、乙方不得強迫甲方機手違章作業或超負荷工作。
4、乙方應在交貨地點檢查驗收租賃機械裝置，同時將簽收蓋章後的機械租賃收據交給甲方
5、乙方對甲方進入施工現場的機手要進行安全培訓。
六。結算方式及相關事宜
1、租賃期間：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，開始計算租金。如乙方提前使用，則從使用日期開始計算租金。租賃期滿，乙方將裝置完好交給甲方後，辦理退場手續。如乙方繼續租用需簽訂續租合同，續租不足一個月時，租賃費按實際天數計算。
2、結算方式：裝置租賃費按包月計算，首月_________萬元／月，次月_______萬元／月，第三月______萬元／月，第四月______萬元／月，第五月______萬元／月，第六月______萬元／月，乙方在甲方確認裝置後向甲方支付首月租金______萬元，並且完全支付進場和反程運費押金______元后辦理提貨手續。反程運費押金在租賃期滿三個月時從當月租金中扣除。乙方應在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金，甲方有權停機或將裝置撤場，所造成的損失由乙方承擔。本裝置按月結算。如使用不足一個月，按整月結算。超過一個月以上，超出部分按天計算（元／天）。
3、運費的承擔：裝置的進場費用由乙方承擔，退場費用由甲方承擔。如租期不足三月，則退場費由乙方承擔，乙方應在裝置退場前五日內通知甲方。
4、工作時間：每月工作時間不得超過______小時，超出部分按______小時摺合一天計算機械租金和機手加班費。
5、油料提供：乙方負責提供在租賃期間內裝置執行所需的符合執行標準的油料，否則造成的停機損失由乙方承擔。
6、裝置維修：乙方應協助甲方機手作好裝置的維修工作，所付的維修費用用以甲方機手簽字為準每月每臺維修費超過______元以上的部分由甲方承擔，______元以下的部分由乙方承擔。另乙方承擔攤鋪機葉片。濾芯等低值易耗品的費用。
7、裝置因故障造成的停工每月累計布超過______天（維修時累計______小時摺合一天），若超出三天，則超出的天數不計租賃費。
8、裝置租賃期間，乙方如需轉移工地施工，必須徵得甲方得書面同意，並保證甲方裝置在該協議結束後返回。
七、本合同的附件時本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括：租賃合同附表。租賃機械收據。及甲。乙雙方透過協商做出的補充規定。
八、爭議的解決：______________________________
有關本合同的一切爭議，甲。乙雙方應根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律的有關條款友好協商解決。如協商不成，提交甲方所在地的仲裁委員會，根據仲裁的有關程式進行仲裁裁決。仲裁費和勝訴方的律師費由敗訴方承擔。
九、本合同一式二份，由甲。乙雙方各執一份。甲乙雙方簽字蓋章（合同章）之日起生效。
十、如本合同未加蓋甲方合同章，則視為無效合同。
甲方：______________________________
法人代表：__________________________
委託代理人：________________________
地址：______________________________
電話：______________________________
傳真：______________________________
開戶行：____________________________
帳號：______________________________
乙方：______________________________
法人代表：__________________________
委託代理人：________________________
地址：______________________________
電話：______________________________
傳真：______________________________
開戶行：____________________________
帳號：______________________________
機械租賃合同 篇6
上訴人金壇市第三建築安裝工程有限公司（以下簡稱B公司）因與被上訴人北京A建築機械裝置租賃有限公司（以下簡稱A公司）、原審第三人北京C房地產開發有限公司（以下簡稱C公司）之間租賃合同糾紛一案，不服密雲縣人民法院（20xx）密民初字第438號民事判決，向本院提起上訴。本院於20xx年8月31日受理後，依法組成由法官孫田輝擔任審判長，法官張巖、劉茵參加的合議庭，並於20xx年9月14日召集各方當事人公開開庭進行了審理，上訴人B公司的委託代理人蔡文偉、戴軍華，被上訴人A公司的委託代理人郭春勇，第三人C公司的委託代理人王連忠到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。
A公司一審起訴稱：20xx年8月10日，B公司與A公司簽訂塔吊租賃合同，B公司租賃A公司GTZ40型塔吊1臺，用於C花園24、25號樓施工。A公司塔吊於20xx年10月3日進場，B公司使用至今也未退還塔吊，至20xx年3月5日共發生塔吊租賃費190 851.45元、進出場費13 000元，B公司僅支付12 000元，尚欠191 851.45元。現工地已停工，塔吊仍未返還，租賃費也未支付，故A公司訴至法院，要求解除雙方租賃合同，B公司返還A公司塔吊（登記編號為MY-T01151號，出廠編號182號），支付進場費及租賃費至20xx年3月5日，共計191 851.45元（20xx年10月3日至20xx年11月28日租賃費25 386元，20xx年3月6日至20xx年3月5日共計365天，按日租賃費453.33元計算，共計165 465.45元），並負擔本案訴訟費。
A公司向法院提交以下證據予以證明：租賃合同、20xx年11月28日結算單、開工證明、塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證。
B公司一審答辯稱：C花園四標段工程確係B公司承建，但B公司已將該工程轉包給付中榮，並由C公司提供擔保，保證對付中榮承擔連帶責任，故該工程項下產生的義務應由付中榮與C公司承擔；A公司出具的租賃合同原件公章不清楚，無法辨別是否為B公司所蓋；A公司出具的結算單加蓋金壇市第三建築安裝工程有限公司第九專案部（以下簡稱九專案部）章，B公司並無此下屬部門，該結算單與B公司無關；工程是20xx年4月份就停工了，A公司起訴租賃費計算到20xx年3月5日也沒有依據，故不同意A公司的訴訟請求。
B公司向法院提交以下證據予以證明：工程承包協議。
第三人C公司一審述稱：C公司為工程開發商，與本案的租賃合同無關，作為第三人也不需承擔任何責任。
第三人C公司向法院提交以下證據予以證明：承諾書。
經一審法院庭審質證，三方當事人對A公司提交的塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證的真實性、關聯性、合法性均無異議，法院予以確認。
三方當事人對以下涉及本案爭議焦點的證據持有異議：
一、A公司提交的租賃合同原件及影印件、20xx年11月28日結算單、開工證明。A公司提交此係列證據目的是證明B公司與A公司具有租賃合同關係、合同約定的租賃費等內容、租賃合同履行及結算情況。B公司認為租賃合同原件所蓋公章不清楚，無法辨認是B公司公章。B公司沒有九專案部，工程包給了付中榮，毛潔林是付中榮下屬，而張傑也不是B公司人員。故對上述證據不予認可；第三人C公司認為此係列證據均與第三人無關。法院認為，綜合全案情況對上述證據的真實性、關聯性及合法性可以認定。
二、B公司提交的工程承包協議、第三人提交的承諾書。B公司提交工程承包協議目的是證明B公司已將該工程轉包給付中榮，並由C公司提供擔保，保證對付中榮承擔連帶責任。第三人提交的承諾書目的是證明工程承包協議已被否定。A公司認為此兩份證據與A公司無關。法院認為，本案為租賃合同糾紛，對於涉案工程的承包等相關事項與本案無關，故法院對該兩份證據不予採信。
一審法院根據上述認證查明：20xx年8月10日，A公司與B公司簽訂租賃合同，約定B公司租賃A公司塔吊，用於長城環島南側工地，機械進出場費13 000元，機械租賃費用實行包月制，30天為一個月，月租費13 600元，每月底結賬一次等內容。合同上蓋有B公司公章，並有毛潔林簽字。後A公司塔吊（規格QTZ400、登記編號京MY-T01151號，出廠編號182號）運到B公司工地。20xx年11月28日，B公司為A公司出具了結算單，結算單顯示，20xx年10月3日至11月28日共計產生租賃費25 386元，結算單蓋有九專案部章並有毛潔林簽字。20xx年3月6日，九專案部張傑簽字證明，塔吊於20xx年3月6日正式執行。20xx年5月31日，北京市建設機械與材料質量監督檢驗站出具檢驗報告，檢驗報告顯示，工程名稱為C花園四標段24、25號樓，樣品統一編號為密 BT01151，樣品產權單位為北京A建築機械裝置租賃有限公司。B公司已支付A公司租賃費12 000元。
另查，20xx年8月3日，C公司（發包人）與B公司（承包人）簽訂建設工程施工合同，由B公司承建C花園11至17號、22號、25號、30至32號、37至40號、46至49號共計22棟住宅樓。該工程於20xx年6月20日停工至今。現A公司塔吊仍在C花園工地處。
再查，（20xx）密民初字第7051號民事判決認定，B公司存在下屬九專案部，且九專案部曾授權毛潔林為公司採購材料、主管負責購進材料，對外簽證。此判決現已生效，B公司未提出上訴。
一審法院認為：A公司與B公司簽訂的租賃合同，是雙方當事人的真實意思表示，該合同依法成立並生效，當事人雙方均應依約履行合同義務。經B公司下屬九專案部確認，20xx年共計發生租賃費25 386元，此款B公司應予給付，B公司對九專案部的存在表示異議，但並未舉證證明，B公司同時提出應由付中榮與C公司承擔責任，但因擔保合同屬內部約定，故對B公司此辯解意見，法院不予採信；B公司承認C花園四標段工程確係其承建，而經北京市建設機械與材料質量監督檢驗站出具的檢驗報告確認，A公司塔吊確實用於C花園四標段工地。20xx年3月6日，A公司塔吊又重新開始執行，至A公司主張的20xx年3月5日，A公司塔吊一直處於C花園工地。雖20xx年6月20日工地開始停工，但B公司並未向A公司發出停工通知，且塔吊繼續在B公司工地處，A公司對塔吊不能行使所有權人權利。故B公司應承擔20xx年3月6日至20xx年3月5日產生的租賃費（按日租賃費453.33元計算）。另B公司尚欠A公司進場費13 000元，已付A公司租賃費12 000元。綜上，B公司共計應給付A公司租賃費及進場費191 851.45元，對A公司此項訴訟請求，法院予以支援。A公司主張解除雙方之間的租賃合同，鑑於該工地仍處於停工狀態，A公司合同目的無法繼續實現，故對A公司的此項訴訟請求法院予以支援。A公司主張解除雙方之間的租賃合同，鑑於該工地仍處於停工狀態，A公司合同目的無法繼續實現，故對A公司的此項訴訟請求法院予以支援。租賃合同解除，A公司有權收回塔吊，鑑於該塔吊仍在C花園工地，而工程已停工，故第三人C公司負有向A公司返還塔吊的義務。據此，法院為保護當事人的合法權益，維護社會正常的經濟秩序，依照《中華人民共和國合同法》第八條、第九十四條第（四）項、第九十七條、第二百二十六條之規定，判決：一、解除A公司與B公司於二OO七年八月十日簽訂的租賃合同；二、B公司於判決生效後十日內給付A公司租賃費及進場費一十九萬一千八百五十一元四角五分； 三、第三人C公司於判決生效後十日內返還A公司塔吊一部（規格QTZ400、登記編號京MY-T01151號，出廠編號182號）。如未按判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
機械租賃合同 篇7
承租方(甲方)：
出租方(乙方)：
經甲乙雙方友好商定，關於乙方向甲方提供裝置租賃服務事宜，依照《中華人民共和國合同法》有關規定，為明確雙方的權利和義務，經雙方友好協商簽訂本合同。
一、服務地點：
xxxx
二、服務內容：
詳見乙方提供的附件《專案及價格清單》。
三、服務方式：
乙方按照《專案及價格清單》提供器材安裝、除錯、使用及其它服務專案。
四、服務期限：
____年____月____日至____年____月____日。
五、合同價款：
本次租賃專案總造價為________元人民幣(即人民幣大寫_______元整),如有增減裝置或製作按實際發生額結算。
六、付款方式：
合同簽字後甲方向乙方支付___%(合_______元人民幣)的預付款項,服務結束後___日內甲方向乙方支付剩餘款項。
七、甲方工作：
1、儘可能為乙方提供安裝的便利條件：即施工、電力、時間、場地等，以保證正常施工;
2、按合同約定的期限支付工程款項;
3、保證現場器材的安全。
八、乙方工作：
1、按照甲方要求提供所用器材的運輸、安裝、除錯及使用。具體專案內容詳見《專案及價格清單》(即附件)。
2、提供技術人員在現場進行協調及支援。
3、在指定時間內完成安裝與拆卸。
九、維護方式：
1、乙方向甲方提供的器材，若因以下原因造成的器材損壞由甲方負責賠償(或支付維修費)，若損壞的器材已無法修復，甲方要按乙方購進此器材的價格全款向乙方賠償。
(1) 甲方人員在非乙方人員授權情況下私自操作而導致的器材損壞。
(2) 裝置因欠佳的環境而導致的故障，如過高的輸入電壓等。
十、違約責任：
1、乙方所提供的器材與《現場佈置及所用裝置專案及價格清單》不符或未達到本合同對裝置、器材的質量要求，由乙方免費更換，如對甲方造成損失，乙方應負責賠償。
2、如因客戶原因，甲方須更改此次活動的時間、地點，須至少提前24小時通知乙方，如因甲方原因取消此次活動，甲方應向乙方支付總款項50%的經濟補償;如因不可抗力或非人為因素造成本次活動不能進行，甲乙雙方均不承擔責任，甲方須支付乙方已發生費用。
3、如因乙方原因，未能及時安裝和除錯清單所列器材，致使甲方活動未能正常進行，對甲方造成的損失，乙方應根據甲方的損失程度，支付相應的經濟補償。
十一、爭議：
本合同履行雙方發生爭議時，應積極透過友好協商方式解決，協商不成，任何一方均可透過法律途徑解決爭議。
十二、其它條款：
1、本合同自雙方簽字之日起生效。
2、本合同未列事項，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲 方： 乙 方：
負責人(簽字)： 負責人(簽字)：
電 話： 電 話：
簽字日期：200_年__月__日 簽字日期：200_年 __月__日
機械租賃合同 篇8
承租方：_________________有限公司（以下簡稱甲方）
法定代表人：_____________________
統一社會信用程式碼：_______________
通訊地址：_______________________
聯絡方式：_______________________
銀行戶頭：_______________________
銀行卡號：_______________________
出租方：__________________有限公司（以下簡稱乙方）
法定代表人：_____________________
統一社會信用程式碼：_______________
通訊地址：_______________________
聯絡方式：_______________________
簽訂地點：_______________________
機械名稱及型號：_________________
簽定日期：______年_____月_____日
根據《中華人民共和國合同法》，按照平等互利、自願的原則，經雙方協商一致，就工程機械租賃有關事項達成協議，簽定本合同，雙方願共同遵守、履行：
一、合同標的約定
自________年__________月__________日起，至__________年______月________日止，甲方因施工需要，承租乙方下列裝置，雙方約定租金每月（大寫）：______________________元（￥：________）；每月按30天計算，租期不足一個整月的，按實際天數計算，每天租金按月租金除以30計算。
表格：裝置名稱型號數量約定租金裝置狀況
裝置名稱規格型號數量租金裝置（_元/每件）備註
二、雙方的權利和義務
1、甲方按期付給乙方租金，對機械有監督使用權，在符合合同約定或國家規定的情況下，乙方必須服從甲方人員管理、聽從安排和調配，積極配合甲方施工需要；如因不聽從甲方人員調遣，造成甲方誤工或引發質量問題，乙方應承擔相應責任；
2、甲方只負責乙方機械的燃油費用，其他各種費用由乙方自己承擔；
3、因甲方施工人員指揮不當或者其他原因造成的安全事故，由甲方承擔安全責任；因乙方人員操作不當、粗心大意或者其他原因造成安全事故，由乙方承擔安全事故的責任；
4、乙方必須保證機械效能良好，並配備足夠的、具有相應操作資質證書的操作人員操作機械；甲方負責安排乙方人員的食宿，生活用品自備；
5、乙方機械收工時必須停放在甲方指定位置，甲方負責乙方機械的停車安全，承擔機械被偷盜的責任；
6、合同存續期間，甲方無權把機械裝置轉租第三方；乙方也不得把機械裝置另租第三方；
7、甲方根據工程進展和需要，有權決定機械租賃期限、終止或續簽本本合同，但必須提前三天通知對方；
8、工程結束、租賃期滿，結清租賃費用前，乙方應向甲方提供國家正規稅務發票或由甲方代扣稅金。
三、運輸方式及費用承擔
機械進場時，甲方支付乙方單程進場運費______________元，退場費用由乙方自己負擔。
四、其他約定事項
1、乙方應充分利用雨天或工程施工間隙維修、保養機械。裝置的正常維修正常時間，每月累計不超過__________天（含________天），甲方照付租金，超過____________天，甲方不再承擔維修時間的臺班費用，因耽誤時間而引發的機械費用，從乙方租金中扣除；
2、連續下雨________天（含______天），計機械租賃費；超出______天，不能正常使用機械的，不再計算租賃費用，從當月租賃費用中扣除；
3、每天應扣除的租金按月租金除以30天除計算；
4、其他事項：______________________________________________
五、違約責任
1、承租方延遲支付裝置進場費或者延遲預付機械租費時，出租方裝置將延遲進場功停機。
2、未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除合同，任何一方違反本合同約定，都應向對方償付本合同總租金20%的違約金。
3、承租方如不按期支付租費或違反本合同的任何條款時，出租方有權採取下列措施：
（1）要求承租方及時付清租費和其他費用，並要求承租方賠償出租方的損失。
（2）終止本合同，收回租賃裝置，並要求承租方賠償出租方的一切損失。
六、合同生效方式
此合同一式二份，當事人雙方各執一份，其他未盡事宜，雙方應憑著協商的原則在國家法律、法規框架內處理。此合同雙方簽字認可後生效。
出租方（公章）：__________________承租方（公章）：__________________
法定代表人（簽章）：_____________法定代表人（簽章）：_____________
________年______月______日________年______月______日
【機械租賃合同】相關文章：