運輸承攬合同範本
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的用途越來越廣泛，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那麼一般合同是怎麼起草的呢？以下是小編幫大家整理的運輸承攬合同範本，歡迎閱讀與收藏。
運輸承攬合同範本1
委託方：_________（以下簡稱甲方）
承攬方：_________（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》第十五章關於承攬合同的規定，經過甲、乙雙方充分協商約定，由乙方承擔甲方的作業，並約定以下條款以便雙方共同遵守。
一、承攬專案：
具體內容和要求：
二、數量（設計數量）：
三、質量標準：
四、價款
1、合同價款說明：生產成本按現時現地條件勞動定額執行
（一）輔助工資：按直接生產工人工資總額提取。
（二）附加費：（費率20%）
內容包括：
1、承攬作業人員因工、非因工負傷、疾病的醫療費、就醫路費、住院費、補助費救濟費及因工、非因工死亡的喪葬費、撫卹費、補助費、救濟費。
2、承攬作業人員的直系親屬因疾病或死亡而發生的醫療費、住院費、就醫路費及喪葬費、補助費、救濟費。
3、承攬作業人員所有的福利方面和補助費。
4、承攬作業人員的旅差費、辦公費、簽證部門提取費。
5、承攬作業人員的勞動保護用品費、安全教育費和氣候變化等因素造成的停工工資。
6、不可遇見費及其他費。
五、承攬作業地點：
六、乙方承攬工作期限：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
七、驗收：
1、乙方應在甲方規定的時間內完成承攬工作，承攬工作完成後及時通知甲方驗收，甲方派人巡查後認為符合驗收條件時，組織相關部門進行驗收。
2、甲方應按照同行業的標準及本合同第三條規定的標準進行驗收。
3、甲方驗收合格後應向乙方出具驗收合格手續。
八、結算
1、甲方在出具驗收合格手續後與乙方進行結算。
2、結算的價款應以本合同第四條規定的單價和驗收手續確認的實際工作量為計算依據。
九、雙方的權利和義務
1、合同簽訂後甲方應告知乙方承攬工作區域的具體界限，並派出管理人員對乙方完成的作業成果定期檢驗。
2、甲方有權根據本行業驗收規範、質量標準和合同要求對乙方的履約情況進行監督檢查，發現作業大批次不合格時，有權要求乙方立即返工，嚴重違反相關規定的有權取消作業資格，並按照違反規定的程度追究責任。
3、甲方在乙方承攬的工作完成後，應按規定的時間及時進行驗收和結算。
4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作，自行組織生產，自籌生產所需資金，自行招募、組織、管理人員；自帶生產工具、裝置或畜力完成承攬勞務作業；自主決定其內部勞動組織、分配形式；自負盈虧，獨立承擔民事責任。
5、乙方應遵守林業政策、護林防火等方面的`法律、法規，接受有關行政主管部門的檢查。如因乙方違反有關法律法規等規範性檔案導致甲方受到有關行政管理部門經濟處罰的，由乙方承擔的該項損失。
6、乙方自行承擔安全設施、安全教育、勞動保護的安全生產責任。乙方及其僱傭人員在實施承攬勞務過程中，若發生人員傷亡和財產損失應及時處理，不得影響工期，發生的賠償、補償責任和費用由乙方自行承擔。
7、乙方自主安排工作計劃和進度，按期完成承攬工作任務。
十、違約責任
1、甲方逾期付款的，每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。
2、乙方逾期完成承攬工作的，每逾期一日向甲方支付合同價款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權解除合同。
3、乙方勞務成果不合格的，應無償返工，因返工而造成超過合同規定工期的，應按照逾期完工承擔違約責任。
4、甲方擅自解除合同的，應向乙方賠償經濟損失。
5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的，甲方不予支付已經完工的工作價款，給甲方造成損失的應給予賠償。
十一、合同解除的條件
1、雙方協商一致。
2、發生不可抗力導致合同無法履行的。
3、合同履行期限未滿，但根據乙方的現有工作進度和生產能力不可能在規定的期限內完成承攬任務，甲方有權提前解除合同，對乙方已有的工作成果進行適當補償，補償標準為已經完成工作量的60%。
十二、其他約定事項：
十三、本合同在執行過程中發生糾紛應協商解決，協商不成的，在泉陽林區人民法院提起訴訟。
十四、本合同經雙方簽字、蓋章並公證後生效，本合同一式五份，甲方儲存三份、公證處、乙方各儲存一份。
甲方簽字（蓋章）：_________
乙方簽字（蓋章）：_________
時間：__________________
運輸承攬合同範本2
委託方：_________（以下簡稱甲方）
承運方：_________（以下簡稱乙方）
運輸車輛：_________
甲、乙雙方本著誠實、信用、公平的原則，對承運甲方木材一事，經過共同協商，達成以下協議，以便雙方共同遵守。
第一條：木材起運地點：乙方必須按照甲方規定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務。
第二條：甲方負責木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車後的運輸。
第三條：木材運輸期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產結束止。對不服從排程安排，無故停運的，甲方將不支付乙方已承運的運費。
第四條：在運輸木材過程中，乙方必須服從甲方的配車命令及安排，遵守交通規則，安全駕駛。在木材運輸過程中發生事故造成損害的，由乙方承擔責任。
第五條：乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點後，由甲方派出的相關人員進行驗收。
第六條：乙方的運費：原木運輸按_________元m3公里，枝椏材_________元/噸公里，其中個體民營車輛運輸單價中含管理費（養路費、運輸管理費）_________元/ m，枝椏材_________元/噸。待到合同終止時，一次性全部結算。
第七條：甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費，由甲方賠償乙方損失。
第八條：乙方在運輸的過程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地，由於乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承擔全部責任，賠償一切損失。
第九條：乙方在運輸過程中，必須按照甲方規定的承運範圍及要求執行，對超出規定範圍的，甲方有權進行處罰。對超出行駛線路，受到處罰的，其責任由乙方自負。
第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方儲存兩份，乙方儲存一份。
甲方簽字（蓋章）：_________
時間：___________________________
乙方簽字（蓋章）：_________
時間：___________________________
【運輸承攬合同】相關文章：