機械租賃合同

有關機械租賃合同範文合集七篇

  在人們的法律意識不斷增強的社會,合同的地位越來越不容忽視,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。你知道合同的主要內容是什麼嗎?以下是小編精心整理的機械租賃合同7篇,希望能夠幫助到大家。

機械租賃合同 篇1

  上訴人金壇市第三建築安裝工程有限公司(以下簡稱B公司)因與被上訴人北京A建築機械裝置租賃有限公司(以下簡稱A公司)、原審第三人北京C房地產開發有限公司(以下簡稱C公司)之間租賃合同糾紛一案,不服密雲縣人民法院(20xx)密民初字第438號民事判決,向本院提起上訴。本院於20xx年8月31日受理後,依法組成由法官孫田輝擔任審判長,法官張巖、劉茵參加的合議庭,並於20xx年9月14日召集各方當事人公開開庭進行了審理,上訴人B公司的委託代理人蔡文偉、戴軍華,被上訴人A公司的委託代理人郭春勇,第三人C公司的委託代理人王連忠到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。

  A公司一審起訴稱:20xx年8月10日,B公司與A公司簽訂塔吊租賃合同,B公司租賃A公司GTZ40型塔吊1臺,用於C花園24、25號樓施工。A公司塔吊於20xx年10月3日進場,B公司使用至今也未退還塔吊,至20xx年3月5日共發生塔吊租賃費190 851.45元、進出場費13 000元,B公司僅支付12 000元,尚欠191 851.45元。現工地已停工,塔吊仍未返還,租賃費也未支付,故A公司訴至法院,要求解除雙方租賃合同,B公司返還A公司塔吊(登記編號為MY-T01151號,出廠編號182號),支付進場費及租賃費至20xx年3月5日,共計191 851.45元(20xx年10月3日至20xx年11月28日租賃費25 386元,20xx年3月6日至20xx年3月5日共計365天,按日租賃費453.33元計算,共計165 465.45元),並負擔本案訴訟費。

  A公司向法院提交以下證據予以證明:租賃合同、20xx年11月28日結算單、開工證明、塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證。

  B公司一審答辯稱:C花園四標段工程確係B公司承建,但B公司已將該工程轉包給付中榮,並由C公司提供擔保,保證對付中榮承擔連帶責任,故該工程項下產生的義務應由付中榮與C公司承擔;A公司出具的租賃合同原件公章不清楚,無法辨別是否為B公司所蓋;A公司出具的結算單加蓋金壇市第三建築安裝工程有限公司第九專案部(以下簡稱九專案部)章,B公司並無此下屬部門,該結算單與B公司無關;工程是20xx年4月份就停工了,A公司起訴租賃費計算到20xx年3月5日也沒有依據,故不同意A公司的訴訟請求。

  B公司向法院提交以下證據予以證明:工程承包協議。

  第三人C公司一審述稱:C公司為工程開發商,與本案的租賃合同無關,作為第三人也不需承擔任何責任。

  第三人C公司向法院提交以下證據予以證明:承諾書。

  經一審法院庭審質證,三方當事人對A公司提交的塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證的真實性、關聯性、合法性均無異議,法院予以確認。

  三方當事人對以下涉及本案爭議焦點的證據持有異議:

  一、A公司提交的租賃合同原件及影印件、20xx年11月28日結算單、開工證明。A公司提交此係列證據目的是證明B公司與A公司具有租賃合同關係、合同約定的租賃費等內容、租賃合同履行及結算情況。B公司認為租賃合同原件所蓋公章不清楚,無法辨認是B公司公章。B公司沒有九專案部,工程包給了付中榮,毛潔林是付中榮下屬,而張傑也不是B公司人員。故對上述證據不予認可;第三人C公司認為此係列證據均與第三人無關。法院認為,綜合全案情況對上述證據的真實性、關聯性及合法性可以認定。

  二、B公司提交的工程承包協議、第三人提交的承諾書。B公司提交工程承包協議目的是證明B公司已將該工程轉包給付中榮,並由C公司提供擔保,保證對付中榮承擔連帶責任。第三人提交的承諾書目的是證明工程承包協議已被否定。A公司認為此兩份證據與A公司無關。法院認為,本案為租賃合同糾紛,對於涉案工程的承包等相關事項與本案無關,故法院對該兩份證據不予採信。

  一審法院根據上述認證查明:20xx年8月10日,A公司與B公司簽訂租賃合同,約定B公司租賃A公司塔吊,用於長城環島南側工地,機械進出場費13 000元,機械租賃費用實行包月制,30天為一個月,月租費13 600元,每月底結賬一次等內容。合同上蓋有B公司公章,並有毛潔林簽字。後A公司塔吊(規格QTZ400、登記編號京MY-T01151號,出廠編號182號)運到B公司工地。20xx年11月28日,B公司為A公司出具了結算單,結算單顯示,20xx年10月3日至11月28日共計產生租賃費25 386元,結算單蓋有九專案部章並有毛潔林簽字。20xx年3月6日,九專案部張傑簽字證明,塔吊於20xx年3月6日正式執行。20xx年5月31日,北京市建設機械與材料質量監督檢驗站出具檢驗報告,檢驗報告顯示,工程名稱為C花園四標段24、25號樓,樣品統一編號為密 BT01151,樣品產權單位為北京A建築機械裝置租賃有限公司。B公司已支付A公司租賃費12 000元。

  另查,20xx年8月3日,C公司(發包人)與B公司(承包人)簽訂建設工程施工合同,由B公司承建C花園11至17號、22號、25號、30至32號、37至40號、46至49號共計22棟住宅樓。該工程於20xx年6月20日停工至今。現A公司塔吊仍在C花園工地處。

  再查,(20xx)密民初字第7051號民事判決認定,B公司存在下屬九專案部,且九專案部曾授權毛潔林為公司採購材料、主管負責購進材料,對外簽證。此判決現已生效,B公司未提出上訴。

  一審法院認為:A公司與B公司簽訂的租賃合同,是雙方當事人的真實意思表示,該合同依法成立並生效,當事人雙方均應依約履行合同義務。經B公司下屬九專案部確認,20xx年共計發生租賃費25 386元,此款B公司應予給付,B公司對九專案部的存在表示異議,但並未舉證證明,B公司同時提出應由付中榮與C公司承擔責任,但因擔保合同屬內部約定,故對B公司此辯解意見,法院不予採信;B公司承認C花園四標段工程確係其承建,而經北京市建設機械與材料質量監督檢驗站出具的檢驗報告確認,A公司塔吊確實用於C花園四標段工地。20xx年3月6日,A公司塔吊又重新開始執行,至A公司主張的20xx年3月5日,A公司塔吊一直處於C花園工地。雖20xx年6月20日工地開始停工,但B公司並未向A公司發出停工通知,且塔吊繼續在B公司工地處,A公司對塔吊不能行使所有權人權利。故B公司應承擔20xx年3月6日至20xx年3月5日產生的租賃費(按日租賃費453.33元計算)。另B公司尚欠A公司進場費13 000元,已付A公司租賃費12 000元。綜上,B公司共計應給付A公司租賃費及進場費191 851.45元,對A公司此項訴訟請求,法院予以支援。A公司主張解除雙方之間的租賃合同,鑑於該工地仍處於停工狀態,A公司合同目的無法繼續實現,故對A公司的此項訴訟請求法院予以支援。A公司主張解除雙方之間的租賃合同,鑑於該工地仍處於停工狀態,A公司合同目的無法繼續實現,故對A公司的此項訴訟請求法院予以支援。租賃合同解除,A公司有權收回塔吊,鑑於該塔吊仍在C花園工地,而工程已停工,故第三人C公司負有向A公司返還塔吊的義務。據此,法院為保護當事人的合法權益,維護社會正常的經濟秩序,依照《中華人民共和國合同法》第八條、第九十四條第(四)項、第九十七條、第二百二十六條之規定,判決:一、解除A公司與B公司於二OO七年八月十日簽訂的租賃合同;二、B公司於判決生效後十日內給付A公司租賃費及進場費一十九萬一千八百五十一元四角五分; 三、第三人C公司於判決生效後十日內返還A公司塔吊一部(規格QTZ400、登記編號京MY-T01151號,出廠編號182號)。如未按判決指定的期間履行給付金錢義務的,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。

機械租賃合同 篇2

  出租方(甲方):

  承租方(乙方):

  甲乙雙方按《中華人民共和國合同法》有關規定,遵循平等互利的原則,經友好協商簽訂本合同。

  一、 乙方根據生產需要臨時租用甲方機械。

  二、 租賃期限及租金計算、支付方式

  1. 裝置租賃期限:乙方根據工作實際臨時租賃。

  2. 租金計算:

  本裝置按月計租金,租賃價格為每月 元。(不含加油費及修理費)稅金:租賃價含稅費。

  3. 支付方式:按月結算。

  三、 租賃裝置使用、維修、燃油費用、人工工資等

  1、 租賃裝置經乙方承租後由乙方指揮使用,甲方租賃裝置必須無條件服從乙方的現場管理。

  2、 租賃裝置的保養維修費用由甲方自行負責,因甲方裝置故障造成的誤時由甲方自行承擔,租賃時間相應扣除。

  3、 租賃裝置的燃油由乙方統一安排、租賃裝置操作手人工工資等由甲方自行承擔。

  四、 甲方的權利與義務

  1、 為乙方提供效能良好的裝置,各類安全防護裝置齊全。

  2、 每臺裝置上必須配備一名具有機械操作證、水平熟練的操作機手,嚴禁派遣學員、學徒上機。一旦發現,乙方有權以200元/次作為處罰在租賃費用結算時扣除。

  3、 甲方裝置根據乙方的指令進場後,必須無條件服從乙方管理人員的排程、指揮。遵守乙方的管理制度及機械安全操作規程。若甲方操作機手不服從乙方管理人員的指揮,違章操作,乙方有權利要求甲方臨時更換租賃裝置或終止本合同,並由甲方承擔因此造成的一切損失(包含第三方損失)。

  五、 乙方的權利與義務

  1、 乙方負責租賃期間甲方租賃裝置的停放位置,甲方需聽從乙方安排。

  2、 乙方在租賃裝置使用完畢後,不得無故滯留甲方裝置。

  3、 乙方應及時支付甲方租賃費用。

  六、 爭議解決方式

  有關合同的一切爭議根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律規定友好協商解決,解決未果,雙方約定向當地人民法院提出訴訟。

  七、本合同未盡事宜由甲乙雙方協商解決。本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力,經雙方簽字蓋章後生效。租賃結束本合同自動失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

機械租賃合同 篇3

  出租方(以下簡稱甲方):

  承租方(以下簡稱乙方):

  甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及其他的有關法律法規的規定,按照平等互利的原則,經雙方友好協商,達成此租賃協議。

  一、當事人

  甲方:

  地址:

  法定代表人:

  電話:

  郵編:

  乙方:

  地址:

  法定代表人:

  電話:

  郵編:

  二、租賃機械裝置

  甲方保證上述機械裝置效能良好,絕對不影響使用。

  三、甲方保證

  甲方保證,甲方有權利就本合同第二條所列的機械裝置進行對外租賃,這種權利既包括就機械裝置的所有權、使用權或者處置權,也包括就機械裝置進行對外租賃的經營權,若第三方主張對該機械裝置的權利或者政府機構就甲方違法進行對外租賃業務而造成乙方的損失,甲方應承擔賠償責任。

  四、租賃期限

  1、裝置租賃期限為_________月,即自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

  2、乙方根據施工需要可以提前退租,但應提前 天書面通知甲方。

  3、若乙方因工程需要延長租期,應在本合同屆滿前_________日內,與出租方協商,延長租賃期限或達成續租協議。

  五、調遣費、租金、燃油和油料,及支付方式

  1、調遣費:

  乙方應支付甲方調遣費(往、返) 元。除本條款規定外,甲方不再支付乙方任何形式的進場費、退場費。

  2、租金: 租金_________元/臺班 租金_________元/臺班 租金_________元/臺班 租金_________元/臺班

  乙方按照甲方實際提供的機械裝置數量、實際的臺班數支付租金。對於甲方應繳納的稅費,由甲方自行承擔。實際使用中連續工作不滿1個小時的按1小時計。超過1小時的累加計算。每滿8個小時計為1個臺班。不足1個臺班的租金按1個臺班租金/8*實際工作的小時數。

  3、燃油:

  燃油及其費用應由 承擔。

  若本合同約定由乙方提供燃油並承擔費用的,要寫明:甲方同意乙方按租賃裝置的實際用油量且不高於下列標準向甲方提供燃油, 提供_________升/臺班 提供_________升/臺班 提供_________升/臺班

  若租賃裝置實際用油量超出以上標準的部分燃油,由甲方自擔。

  4、支付方式:

  租金每月結算一次。每月5日,甲方持乙方籤認的上個月完工證辦理結算,實際結算數量以乙方現場授權代表開具的完工證數量為準,結算總價款以乙方最終審計值為準。結算後付款前,甲方應向乙方提供符合稅收法律規定的發票。在雙方辦完結算手續後,乙方視工程業主的付款情況向甲方支付租金。

  5、其它油料由______負責並承擔費用。

  六、工程專案、工作內容和工作地點

  1、工程專案:_________________________________

  2、工作內容:_________________________________

  3、工作地點:_________________________________

  七、機械裝置的檢驗

  甲方應在合同約定的租賃期限前 天達到工作地點。由甲乙雙方按照合同約定的數量、型號、規格、技術引數等進行檢驗,以保證機械裝置符合合同約定。檢驗的時間不計入租賃期限,乙方也不承擔任何費用。

  八、甲方的的責任和義務

  1、負責提供符合合同約定的機械裝置,並配備符合操作規範所要求的機械裝置操作人員。機械裝置和操作人員具備國家有關部門規定的各種有效證照。機械裝置符合安全環保等相關要求。未經乙方同意,甲方及其操作人員不得私自退場,不得將用於本工程的機械裝置用於其他工程。

  2、甲方司操人員應身體健康,持證上崗並具有熟練的操作技術,應遵紀守法並嚴格遵守乙方的規章制度,服從乙方現場管理人員的排程和指揮,密切配合乙方的施工生產。若由甲方原因造成工期延誤,應賠償乙方相應的經濟損失。

  3、甲方操作人員應按裝置操作規程施工,必須按照有關規定配齊燈光、訊號、救生、消防裝置及通訊裝置。在正常施工條件下,甲方操作人員不得拒絕乙方的施工要求以及連續施工要求。

  4、甲方操作人員應嚴格填寫租賃機械裝置施工表等簽證表格,按照合同規定的時間或者乙方現場管理人員要求的時間遞交給乙方進行稽核、簽字、蓋章,以此作為計算租金的依據之一。

  5、負責機械裝置的日常維護保養、保管和故障處理,確保機械裝置狀態良好。對機械裝置、司操人員進行投保,自行承擔費用。

  6、負責操作人員的工資、獎金、福利、津貼等各種人工費用。負責自有人員的勞動保護用品。

  7、應對司操人員進行上崗前安全教育,熟練掌握操作規程,嚴禁違章作業,避免發生安全及人身傷亡事故。甲方應做好特殊情況的應急預案處理。

  8、對於甲方原因發生的人身傷亡、機損事故、交通事故等均由甲方承擔全部責任及經濟損失。對於第三方原因造成的人身傷亡、機損事故、交通事故等的經濟損失,由甲方直接向第三方索賠。

  九、乙方的權利義務

  1.負責租賃裝置的進場籤認及每月租費的籤認工作。

  2.承擔因乙方原因造成的機械裝置的損壞、丟失。

  3.嚴禁違章指揮,不得強迫甲方操作人員違章作業或超負荷作業。

  4.應在約定的交貨地點檢查驗收機械裝置,及時交付有關驗收單證。

  5.應按照合同約定支付租金、調遣費等,及時進行施工機械裝置施工表等簽證表格的籤認。

  6.委派裝置的排程、使用及單證籤認。

  十、違約責任

  1、任何一方都應按照合同嚴格履行,不得違反合同約定。沒有按照合同約定履行義務的,應承擔相應的違約責任。

  2、甲方應按照合同約定嚴格履行,若有任何違約行為,甲方應按照以下規

  甲方的機械裝置或操作人員延期____日入場的或者甲方的機械裝置或操作人員私自退場超過____日的,乙方有權隨時解除本合同,並對甲方進行相應處罰。

  3、甲方機械因故障停機,應在 小時內恢復使用,如果超過 小時但不足一個工作日,扣一個臺班的租金,如果一個月中因故障停機天數累加超過 個工作日,扣十五個臺班的租金,如果一個月中因故障停機天數累加超過 個工作日,扣三十個臺班的租金。

  如果甲方的機械裝置一個月內因故障停機天數累計超過2天(或48個小時)的,乙方有權隨時解除本合同,並對甲方進行相應處罰。

  4、由於甲方原因造成乙方工期延誤的,甲方應相應賠償乙方的經濟損失。

  5.因甲方其他違約給乙方造成經濟損失的, 。

  十一、通知

  根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(郵寄、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。雙方的有效通訊地址以本合同第一條所約定的地址為準,一方變更通知或通訊地址,應提前_____日以書面形式通知對方,並告知變更生效日期。否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

  十二、爭議的處理

  本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,按下列第____種方式解決

  (1)提交_________仲裁委員會仲裁。

  (2)依法向 人民法院起訴。

  十三、其他約定事項

  1、甲方機械裝置或服務不能滿足乙方要求,甲方應向乙方支付不低於相應費用2倍的違約金,且甲方可以隨時解除協議。

  2、甲方機械裝置的產品合格證書、特種裝置安全檢驗合格證書、作業人員身份證和操作證書影印件作為本合同附件。

  3、甲乙雙方可簽訂安全生產協議,並作為本合同的附件。

  4、本合同未盡事宜,雙方協商解決。

  5、本合同自雙方簽字並蓋章之日起生效,結清租金後自行失效。

  6、本合同一式六份,雙方各執三份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

機械租賃合同 篇4

  簽訂日期:__________________________________合同編號:____________________________

  承租方:(以下簡稱乙方)___________________________________________________

  出租方:(以下簡稱甲方)___________________________________________________

  根據《合同法》的有關規定,按照平等互利的原則,為明確甲、乙雙方的權利義務,經雙方協商一致,特簽訂本合同。

  第一條:租賃機械的名稱:_______________________________________________________

  規格:_____________________

  型號:_____________________

  數量:_____________________

  使用地點:___________________________________________________。

  第二條:甲方為租賃機械配備操作手___________名,其每人工資___________元/月,由______方負責承擔,並負責安排操作手的食宿,其食宿費用也由___________方負責承擔。

  第三條:租賃期限

  自________年________月________日至________年________月________日止,如需繼續租用,應在本合同期滿前五日內,重新簽訂合同。

  第四條:租賃機械的所有權

  1、在租賃期間,合同附件所列租賃機械的所有權屬於甲方。乙方對租賃機械只有使用權,沒有所有權。

  2、在租賃期間,乙方如對租賃機械進行改善或者增設他物,必須徵得甲方的書面同意。

  3、在租賃期間,乙方如將租賃機械轉租給第三人,必須徵得甲方書面同意。

  第五條:租金的計算和支付

  機械租賃沙石合同範本

  1、自________年________月________日至________年________月________日止,租賃期滿,乙方將裝置完好交給甲方辦理退場手續,若乙方繼續使用,應在本合同期滿前五日內重新簽定續租合同。

  2、租賃期間原則上每xx均工作時間不超過8小時(摺合1個臺班),每月累計不得超過_____小時(甲方免收租金天數對應的臺班時間不計入累計時間),確因工作所需超出______小時部分應視為加班,按超出工作小時數計收加班租賃費。裝置租賃費按月租結算________元/月,______元/小時,如裝置租賃期不足一個月,租賃費按實際天數乘以8小時結算,超出工作小時加班部分,另計收加班費。

  一式兩份(每份三頁),由甲乙雙方各持一份。

  出租方(蓋章)承租方(蓋章)

  法定代表人簽字:法定代表人簽字:

  帳號:帳號:

  聯絡電話:聯絡電話:

  日期:日期:

機械租賃合同 篇5

  承租方(甲方):

  出租方(乙方):

  根據《中華人民共和國合同法》的規定,為明確出租方與承租方的權利和義務,遵循平等、自願、公平和誠信的原則,雙方就以下機械租賃事宜協商一致,訂立本合同。

  第二條租賃期限

  裝置租賃期限為5天,即自________年6____月29____日至________年7____月3____日。承租方因工程需要延長租期,應在合同屆滿前1____日內,重新簽訂合同。

  第三條租金及支付

  1.租金及計算:租金249000(大寫:貳十肆萬玖仟)元;

  2.租金支付:甲方確認裝置後向乙方支付首筆租金100000(大寫:拾萬)元;待租期滿一半之日時,甲方向乙方支付第二筆租金100000(大寫:拾萬)元;結束之日付清尾款。

  3.租賃計費起止時間

  (1)________年6____月29____日為本次裝置租賃的計費開始時間,如果裝置到達工地後甲方仍不開工,租賃時間照常計算。

  (2)在機械租賃期間,因甲方原因或自然原因造成的機械停工,也按日曆天數照常計算,甲方未按合同規定期限預付租費而停機,也按日曆天數照常計算機械租賃計費時間。

  (3)機械退租時,甲方必須向乙方發出書面通知,乙方接到書面通知並認可的退租日期為本次的計費結束時間。

  4.運轉時間及租費籤認:機械到達工地之日,甲方必須辦理到達日期的簽收手續。租賃計費時間開始後,雙方每月籤認一次機械租賃費。

  5.機械的進退場費:裝置的進場費用由甲方承擔,退場費用由乙方承擔。如租期不足,則退場費由甲方承擔,甲方應在裝置退場前____日內通知乙方。

  第四條工程專案、工作內容和施工地點

  1.工程專案:集裝箱吊裝及運輸

  2.工作內容:

  3.施工地點:

  第五條租賃方式及所有權

  1.租賃方式:本裝置的租賃由乙方配備操作人員。負責裝置的操作和維護保養工作。

  2.租賃裝置的所有權:合同所列租賃裝置的所有權屬於乙方,甲方對租賃機械只享有租賃期間的使用權,沒有裝置的所有權。

  3.未經乙方同意,甲方不得在裝置上隨意增加或減少部件,也不得以任何理由對裝置進行抵押,否則由此造成的全部後果由甲方承擔。

  第六條乙方的基本責任

  1.密切配合甲方的施工生產,滿足甲方施工要求。服從甲方施工人員的施工安排,但有權拒絕甲的違章指揮。

  2.負責配備裝置操作,維護人員,負責裝置的操作,日常維護保養和故障的處理,確保機械技術狀態完好。

  3.負責操作人員的工資及裝置維修配件

  4.與甲方共同辦理機械裝置的租費籤認工作。

  第七條甲方的基本職責

  1.負責工作期間租賃機械和操作司機的安全,嚴禁違章指揮,如違章指揮造成機械化和人員的損傷,甲方承擔一切責任損失。

  2.提供乙方操作司機的食宿。承擔司機加班費及施工補助。

  3.負責租賃裝置的進場籤認及每月租費的籤認工作,負責租費的及時支付。

  4.負責租賃期間裝置保護及看守,確保機械裝置的安全。

  5.提供合格的燃油及潤滑油。因燃油不合格,司機有權不加油,造成的停機損失由甲方承擔。

  6.租賃期間,如乙方購買零配件及材料,甲方應提供交通方便,所需資金在甲方掛支,在租費中抵扣。

  7.負責租賃機械進出場運費,負責運輸安全,承擔運輸費用及保險費。

  8.甲方對乙方進入施工現場的操作人員要進行安全注意事項培訓。

機械租賃合同 篇6

  合同編號:

  出租人:濟寧市吉安建築裝置租賃有限公司

  承租人:

  根據《中華人民共和國合同法》有關規定,按照平等互利的原則,為明確出租人與承租人的權利義務,經雙方協商一致簽訂本合同。

  第一條:公司原則上對使用裝置時間在一個月以下的不租賃。承租人凡低於一個月的租賃期,又急需使用的裝置,租賃費按整月計算。

  第二條:收取各種裝置租金的計價標準:

  物品名稱

  規 格

  單 位

  價 格

  備 注

  租賃費的支付方式和期限:租賃費自提貨之日起計收租賃費。租賃費按月結算,每月的1日為結算日。全部租賃物送還之日為租賃費清之日

  第三條:押金

  原則上按所租裝置成本收取,押金不得低於成本價15%,押金待租賃物全部送還驗收抵作租金或作為賠償結算,先交押金後提貨。

  第四條:租賃物交付的.時間,地點及驗收方法

  本合同雙方簽字後,由承租人出具裝置使用清單。由出租人負責運送,運費由工地直接結算。提取租賃物時當場驗收,並辦理機械完好手續,送還時應清刷乾淨,否則應加收清除費用。

  第五條:租賃物資的保管維護與使用

  一,承租人對租賃物資要妥善保管,租賃物資返還時,雙方檢查驗收,如因保管不善使用不當或故意造成租賃物資損壞,丟失的,承租人應按賠償價格表向出租人賠償。

  二,承租方所租的物資不得調換,否則按租賃物價格表賠償。

  三,承租方不得在租賃物品上打眼焊接,握彎,否則按本條第一款賠償方式賠償。

  第六條:承租人未經出租人同意,不得將租賃物資轉讓轉租給第三人,也不得變賣或作抵押品。

  第七條:出租方在合同期內,不得要求承租方提前交回租賃物,否則承擔違約責任。

  第八條:違約責任

  1,不按時交納租賃費,應向出租人繳付租賃費日5‰的違約金,如超過30天不能繳付租賃費,出租人有權隨時收回租賃物。如承租人不能及時按合同支付租金,造成裝置供應不足或供應不及時,出租方不承擔責任。

  2,如承租人轉讓,轉租或將租賃物資變賣,抵押等行為,除出租人有權解除合同,限期如數收回租賃物資外,承租人還應向出租人償還全部租金20%的違約金,並賠償由此而給出租人造成的其他損失。

  3,工程完工結算時,對丟失的裝置,可暫按賠償結算,對賠償金不能在一個月內付清的承租方,出租方有權對丟失的裝置連續計收租賃費。直至賠償金和連續計收的租賃費還清為止。

  第九條:租賃物價格

  鋼模板丟失每平方160元,模板堵頭丟失每個1.5元,模板卡丟失每個0.4元,鋼架板丟失每塊150元,鋼架管丟失每米12元,底座丟失每個5元,扣件丟失每3.80元,螺絲丟失每套0.4元,其他酌情辦理。

  第十條:本合同在履行過程發生的爭議,由雙方當事人協商解決,調解不成一方可向人民法院起訴。

  第十一條:本合同未盡事項,按照《中華人民共和國合同法》的規定執行。

  第十二條:本合同一式 份,合同雙方各執 份,本合同附件或附註都屬合同的組成部分,與合同具有同等效力。

  出租方: 承租方:

  住所: 住所:

  法定代表人: 法定代表人:

  委託代理人: 委託代理人:

  電話: 電話:

  年 月 日 年 月 日

機械租賃合同 篇7

  甲方:_________(以下簡稱:出租方)

  乙方:_________(以下簡稱:承租方)

  根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,為明確裝置租費雙方的權利和義務,經雙方協商,待訂立本合同,以便共同遵守:

  第一條 裝置名稱、型號、規格及數量

  ┌────┬─────┬──────┬────┬────────┐

  │裝置名稱│型號規格 │ 機械編號 │ 數量 │ 操作人員 │

  ├────┼─────┼──────┼────┼────────┤

  │發電機 │ │ │ │ │

  ├────┼─────┼──────┼────┼────────┤

  │發電機 │ │ │ │ │

  └────┴─────┴──────┴────┴────────┘

  第二條 租賃期限

  _________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。合同期滿如需要繼續租用,應在本合同期滿前十五日內,重新簽訂合同或辦理續租手續,否則出租方有權將裝置另行安排。

  第三條 工程專案,工作內容和施工地點

  3.1.工程專案:_________

  3.2.工作內容:_________

  3.3.施工地點:_________

  第四條 租賃方式及所有權

  4.1.租賃方式:本裝置的租賃由出租方配備操作人員。負責裝置的操作和維護保養工作。

  4.2.租賃裝置的所有權:合同附件所列租賃裝置的所有權屬於出租方,承租方對租賃機械只享有租賃期間的使用權,沒有裝置的所有權。

  4.3.未經出租方同意,承租方不得在裝置上隨意增加或減少部件,也不得以任何理由對裝置進行抵押,否則由此造成的全部後果由承租方承擔。

  第五條 租賃價格計費時間及租費的籤認

  5.1.租賃價格:本裝置按每月_________元(大寫:_________)收取租賃費,以後使用時間,按三十個日曆天數計算壹個月租費,最後使用時間,不足整月部分按每日曆天_________元收取租賃費。

  5.2.租賃計費起止時間

  5.2.1._________年_________月_________日為本次裝置租賃的計費開始時間,如果裝置到達工地後承租方仍不開工,租賃時間照常計算

  5.2.2.在機械租賃期間,因承租方原因或自然原因造成的機械停工,也按日曆天數照常計算,承租方未按合同規定期限預付租費而停機,也按日曆天數照常計算機械租賃計費時間。

  5.2.3.機械退租時,承租方必須向出租方發出書面通知,出租方接到書面通知並認可的退租日期為本次的計費結束時間。

  5.3.運轉時間及租費有籤認:機械到達工地之日屬出租方原因若不能發電施工不作計費,承租方必須辦理到達日期的簽收手續。租賃計費時間開始後,雙方每月籤認一次機械租賃費。最後一次為退租之日。

  5.4.機械的進退場費:機械的進出場運輸由出租方負責辦理,承租方協助裝卸車。機械的進出場費全部由承租方承擔。

  第六條 付款方式

  6.1.裝置發運之前,承租方須先預付給出租方一個月的租費_________(大寫_________元整)及裝置返程運費_________(大寫_________)共計_________。

  6.2.以後按每月預付一次租費,每次要在上次預付租金所能租用機械到期前五日預付下一個月租費。

  第七條 雙方義務和責任

  7.1.出租方的義務和責任

  7.1.1.密切配合承租方的施工生產,滿足承租方施工要求。服從承租方施工人員的施工安排,但有權拒絕承租方的違章指揮。

  7.1.2.負責配備裝置操作,維護人員,負責裝置的操作,日常維護保養和故障的處理,確保機械技術狀態完好。如因故障造成單次連續停機超過三天以上,則超過的天數不收臺班費。

  7.1.3.負責操作人員的工資及裝置維修配件

  7.1.4.與承租方共同辦理機械裝置的租費籤認工作。

  7.2.承租方的義務和責任

  7.2.1.負責工作期間租賃機械和操作司機的安全,嚴禁違章指揮,如違章指揮造成機械化和人員的損傷,承租方承擔一切責任損失。

  7.2.2.免費提供出租方操作司機的食宿。承擔司機加班費及施工補助。

  7.2.3.負責租賃裝置的進場籤認及每月租費的籤認工作,負責租費的及時支付。

  7.2.4.負責租賃期間裝置保護及看守,確保發電機安全。

  7.2.5.提供合格的燃油及潤滑油。因燃油不合格,司機有權不加油,造成的停機損失由承租方承擔。

  7.2.6.租賃期間,如出租方購買零配件及材料,承租方應提供交通方便,所需資金在承租方掛支,在租費中抵扣。

  7.2.7.負責租賃機械進出場運費,負責運輸安全,承擔運輸費用及保險費。

  第八條 租賃機械的毀損和滅失

  8.1.承租方承擔在租賃期內發生的承租方責任租賃機械的毀損(正常損耗不在此內)和滅失的風險。由不可抗力的原因不能履行合同或造成損失時雙方根實際情況協商解決。

  8.2.在租賃機械發生毀損和滅失時,承租方應立即通知出租方,出租方有權選擇下列方式之一,由承租方負責處理並承擔其一切費用。

  8.2.1.將租賃機械復原或修理至完全能正常使用的狀態。

  8.2.2.更換與租賃機械同等型號,效能的部件或配件使其能正常使用。

  8.2.3.當租賃機械毀損功滅失至無法修理的程度時,承租方應按合同附件一之規定的損失賠償金額,賠償出租方。

  第九條 違約責任

  9.1.承租方延遲支付裝置進場費或者延遲預付機械租費時,出租方裝置將延遲進場功停機。

  9.2.未經對方書面同意,任何一方不得中途變更或解除合同,任何一方違反本合同約定,都應向對方償付本合同總租金20%的違約金。

  9.3.承租方如不按期支付租費或違反本合同的任何條款時,出租方有權採取下列措施:

  9.3.1.要求承租方及時付清租費和其他費用,並要求承租方賠償出租方的損失。

  9.3.2.終止本合同,收回租賃裝置,並要求承租方賠償出租方的一切損失。

  第十條 本合同的附件

  本合同的附件是本合同不可分割的組成部分,與本合同正文具有同等法律效力。本合同附件包括租賃合同附件一,租賃機械發運及到達籤認收據,雙方籤認的機械租賃費。及雙方透過協商做出的補充規定。

  第十一條 爭議解決

  本合同如發生爭議,當事人雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方均可請業務主管機關調解,也可向人民法院起訴。

  第十二條 本合同簽字,蓋章生效,合同一式四份,雙方各持二份。

  出租方(蓋章):_________ 承租方(蓋章):_________

  負責人(簽字):_________ 負責人(簽字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

【機械租賃合同】相關文章: