施工承攬合同
隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同對我們的幫助越來越大，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那麼相關的合同到底怎麼寫呢？以下是小編幫大家整理的施工承攬合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
施工承攬合同1
委託單位（甲方）
承攬單位（乙方）
為規範裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本專案的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同並共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________.
2.工程地點：__________________________________ .
3.承包範圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定採取下列第____________ 種承包方式：
（1）承包人包工、包料；
（2）承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料；
（3）承包人包工、發包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖採取下列第____________種方式提供：
（1）發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份；
（2）發包人委託承包人設計施工圖紙，設計費（大寫）____________ 元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）
6.施工圖紙經甲乙雙方確認後，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批准。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自願將 專案委託給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額： 圓整（附報價清單）
二、施工時間
工程期限 日，時間自 起至 日止。如在製作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的傢俱和陳設採取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關係。
4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程。
3. 未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種裝置管線。
4. 保護好原居室室內的傢俱、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5. 對於施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時並給予其必要的準備時間。
6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及汙染環境；保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的`設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下：
付款時間
付款百分比
金額
七、違約責任：
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用裝置管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責並擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用裝置管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責並承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式 份，
2、本合同自雙方代表籤、蓋後生效，需辦理鑑（公）證的，自辦理鑑（公）證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期後終止。
3、本合同簽訂後，若雙方需要提出修改時，經協商一致後，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委託方（甲方）
承攬單位（乙方）
代表人：
代表人：
簽約日期：
簽約日期：
施工承攬合同2
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，甲方同意將______工程的________施工專案交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協議：
一、工程概況
1. 工程名稱：
2. 工程地點：
3. 承包範圍：
4. 承包方式：包工、包料、包費用
5. 工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起 個日曆天。
6. 工程質量：本工程為合格工程
二、合同單價和付款方式
1. 合同單價：
2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，裝置費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。
3.施工完畢經甲方和監理公司驗收合格後付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格後付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年後___日內，付至結算價款的__%;剩餘__%作為質保金在竣工驗收合格年後___日內一次性無息付清。
4.該專案合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，專案的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術要求和質量標準
四、違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。 乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方，並承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由於乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1. 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協商解決。
2. 當事人不願透過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年 在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知後24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委託他人維修，維修費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章後生效。本合同一式四份，甲方執份，乙方執份。
甲方： 乙方：
簽字 簽字
電話： 電話：
甲方駐工地代表：
電話：
_____年___月____日
【施工承攬合同】相關文章：