學校施工合同
在人們越來越相信法律的社會中，合同的型別越來越多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那麼我們擬定合同的時候需要注意什麼問題呢？下面是小編為大家收集的學校施工合同，希望能夠幫助到大家。
學校施工合同1
甲方：____________（以下簡稱甲方）
乙方：____________（以下簡稱乙方）
經甲、乙雙方共同友好協商，甲方委託乙方進行港口中小學籃球場等工程施工，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商一致，簽訂本合同：
一、工程內容：
1、圍牆：________米
2、籃球操場（1個）：________平方米
3、新食堂前水泥地面：________平方米
4、臺價：________平方米
5、暗溝：________米。
6、明溝：________米
7、傳達室：________平方米
8、校門：____個。
9、擋土牆：________米，花池圍欄：________米
10、升旗臺：____個
11、檢查井：____個。
12、辦公樓與教學樓地面水泥：________平方米。
13、該籃球場、圍牆等內容具體做法見乙方提供的施工圖。
3、由於本地塊地質原因，乙方必須對圍牆基礎進行處理並承擔一切費用，以保證圍牆的安全建設和使用。
4、該圍牆的驗收標準以實地測量為準。牆身高度________mm，每________mm為一跨牆。
5、乙方在完成籃球場、圍牆等施工後，要做好圍牆的排水系統，保證圍牆的正常使用。
二、工程質量：
1、乙方按圖施工，要求外形美觀，工程質量達到驗收標準。
2、乙方對工程所需主要材料經甲方確認後方可進場施工。
3、乙方所承包圍牆施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌，牆身不裂縫。
三、工期：________年____月____日—________年____月____日。
四、工程價款及支付：
1、甲乙雙方經協商同意本合同中標價包乾合同，其承包價________元。（全部費用包乾）
2、甲方依據合同確認的價款，按進度分階段支付給乙方（甲方不接受乙方任何形式的委託付款或轉付款要求）。
①合同簽訂後當日內，甲方支付乙方________元預付款；
②具體工程量按實際驗收的方量為準。
③工程量施工完成50%，經甲方書面確認質量符合要求後五日內，支付完成工程量總價的80%給乙方；
④全部施工完畢經甲方書面確認質量符合要求後十五日內，支付款達到合同總價的80%給乙方；
⑤竣工質檢驗收合格後，支付工程尾款給乙方，（乙方需提供工程發票）。留工程決算總價的3%作為保脩金。保脩金在保修期滿乙方完成全部保修內容後一月內支付（保修期按雙方協商時間兩年為準，從________年____月____日開始計算）。
四、成品及半成品保護：
1、工程成品及半成品保護工作，從進場施工至該項工程驗收確認為止應由乙方自行負責。
2、乙方應制訂出具體的措施作好成品、半成品保護工作。
3、乙方應協助甲方搞好專案周邊的.工作，杜絕發生各種糾紛。如果出現糾紛，乙方應自行與有關責任方協商解決，確保工程專案正常進行。
五、施工管理及協調：
1、乙方應針對本工程特點制定施工方案（具體工期安排）交甲方稽核。
2、為加強現場管理，，其施工負責人應隨時在現場與甲方保持聯絡。
3、乙方應加強其施工人員的安全、文明施工教育，自覺遵守地方政府的有關規定，自覺服從甲方有關現場安全文明施工的各項規定，杜絕安全事故、治安、刑事案件的發生，維護好現場文明施工形象。若發生上述事件，乙方應自行與責任方協商解決。
4、在乙方施工過程中，如果發生安全事故，由乙方自己承擔責任，與甲方無關。
5、在施工過程中，若因乙方原因導致整個工程專案產生不良影響，甲方有權向乙方索賠，其損失按實計算（直接、間接損失），其費用直接從工程款中扣除。
六、工程質量保修與售後服務：
在保修期內，所發生的故障，由乙方負責無償返修，乙方應在接到甲方電話通知2天上門維修，超過此時間限制，乙方承擔此項維修費用的雙倍違約賠償金。
七、違約責任：
1、乙方未按合同條件規定的質量要求施工，甲方有權暫扣相關部分工程款直至乙方返工符合質量要求，乙方自行承擔返工費用，且工期不得順延，還應承擔給甲方造成的經濟損失（費用按實計算）。
2、若因乙方原因而致圍牆工程工期延誤，則每延遲一天乙方應向甲方支付違約金100元。工程質量未達國家市政工程驗收標準合格等級，其價格按總價下浮10%結算。並賠償由此給甲方造成的全部損失（包括直接損失和間接損失）。甲方有權直接解除合同。
3、以上違約金甲方可直接從應付工程款中扣除。
4、超出雙方確認工期十天視乙方嚴重違約，甲方有權變更或解除合同。
八、本合同一式三份，甲方、乙方及教委各執壹份。經甲乙雙方蓋章或簽字後生效。
九、相關未盡事宜可由雙方另定補充協議確認，補充協議與本合同具同等法律效力。補充協議由雙方加蓋公章，設計變更和簽證應由甲方加蓋公章。
十、雙方在履行本合同及補充協議過程中發生爭議，應協商解決，若協商未果，當事人一方可向本合同履行地（即工程所在地）人民法院提起訴訟。
甲方：____________
乙方：________
甲方代表：________
乙方代表：________
________年____月____日
學校施工合同2
發包方（以下稱甲方）：
聯絡方式：
地址：
承包方（以下稱乙方）：
聯絡方式：
地址：
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自願簽訂本合同。
一、工程專案
1、工程名稱：__________________________________________________。
2、工程地點：_________________________________________________。
3、工程內容：________________________________________________。
4、承包形式：_________________________________________________。
二、工程期限
1、合同工期總日曆天數_______天。
2、開工日期：_______年_______月_______日。
3、竣工日期：_______年_______月_______日。
三、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期可相應順延
１、在施工中如因停電８小時以上或連續間歇性停電３天以上（每次連續４小時以上），影響正常施工；停電2天以上。
2、因颱風暴雨颶風等不可抗力的因素。
３、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
四、建築材料、裝置的供應和採購
1、工程材料、裝置由乙方採購。包工包料。
2、乙方採購的材料、裝置，必須附有產品合格證才能用於工程。
五、工程驗收和付款
經核算，建設工程總價為：______________元，工程竣工後，由甲方驗收合格方可向乙方付款。
六、附則
1、甲方代表：_____________________。
2、乙方代表：_____________________。
3、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章後生效。
甲方（簽章）：
簽訂日期：_______年_______月_______日
乙方（簽章）：
簽訂日期：_______年_______月_______日
學校施工合同3
建設單位(以下簡稱甲方)：
施工單位(以下簡稱乙方)：
經甲、乙雙方協商一致，就甲方委託乙方建造____________綠化工程，簽訂以下協議：
一、工程概況
1、工程名稱：________綠化工程。
2、工程地點：__________。
3、施工範圍：綠地面積______平方米(具體見______綠化設計圖)。以上專案均按雙方會審圖紙之要求及附後預算總表所列專案、規格、備註、數量、要求施工。
二、工期
1、開工日期：本專案工程工期從年月日起至年月日止，共天。
2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
三、工程合同價款
經協商本合同總承包價款為人民幣：________元整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。
四、承建方式
1、乙方對綠化工程包工、包料;包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、施工期間甲方負責乙方施工所用的水電。
五、工程付款辦法
1、本合同自甲、乙雙方簽訂後3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣：______萬元整。乙方收款後第二天安排人員進場施工。
2、待工程竣工後，甲方於3天內向乙方支付工程合同價款的60%，即人民幣：______萬元整。
3、竣工驗收合格後一個月內，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣：______萬元整。
4、工程所需交納的稅款已含在工程造價內，由乙方交納。
六、工程質量要求
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規範進行施工。
2、在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規範進行施工的事項，甲方有權提出並要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
七、工程竣工驗收結算
乙方於竣工後三天內通知甲方，甲方在接到通知後五天內組織進行驗收，並於驗收後五天內根據設計施工圖紙、合同給予合格批准或提出整改意見。甲方在驗收合格後依據合同、及增加工程的簽證清單進行結算，並於三十個工作日內結算完畢。
八、延期違約責任
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣200元;因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。
九、質保期限
1、乙方按照施工圖保質、保量、保工期、保安全完成施工任務。竣工驗收後三個月為綠化種植保養期，在保養期內出現質量問題，由乙方負責。
2、施工期間，乙方必須做好安全生產防範工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。
3、開工前三天甲方負責向乙方提供施工場地(應符合三通一平要求)，施工範圍內用水、電位置、測量的基線和水準點的位置，提供施工現場範圍內地下管網圖。若甲方未能及時提供施工場地，乙方有權順延施工工期。
4、甲方負責現場工地的關係協調，以確保乙方施工進度。
5、工程竣工後，乙方負責施工範圍內垃圾的清理，做到工完場清。
十一、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字並加蓋公章後生效。工程質保期滿，甲方將款項結清後合同即告終止。
十二、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應儘可能協商解決。可補簽有關協議，補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。
甲方代表：_______
乙方代表：_______
簽訂日期：_______
【學校施工合同】相關文章：