最新關於水暖安裝合同範本
現在安裝水暖的家庭越來越多，水暖系統維修的結構相應地變得越來越複雜。下面是小編整理的水暖安裝合同，歡迎閱讀借鑑。
最新關於水暖安裝合同範本1
甲方：(發包方)豐鎮市萬科房地產開發有限責任公司 乙方：(承包方)
甲、乙雙方在平、自願、協商一致的基礎上，本著相互信任的原則，就甲方的歐洲城1-5#樓水電暖工程達成以下協方議：
第一條：工程概況
1、工程名稱：豐鎮市歐洲城
2、工程承包方式：包清工，並自備工具;
3、工期：2014年3月17日至2014年9月30日;
4、合同價款：按建築每平米建築實際面積33元一次性包死價;
第二條：關於材料供給的約定
1、本工程甲方負責供應的材料應為符合要求的合格產品，並應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續，如發生質量問題或規格有差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經乙方驗收合格，由甲方負責保管，由於保管不當造成的損失，由甲方負責。
2、甲方供應的材料均應用於本工程，非經甲方同意不得挪作他用。如乙方違背本規定，應按材料價款雙倍補償給甲方。
第三條：關於工程質量及驗收的約定
1、本工程應嚴格執行國家相關規範標準並參照其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、由於乙方技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔。
3、工程竣工，乙方應提前通知甲方驗收，並辦理驗收手續。
4、本工程嚴格按照設計圖紙施工。
第四條：關於安全生產各防火的現場治理的約定
1、嚴格遵守國家及地方有關安全施工文明生產的有關法律規定。
2、未經甲方同意及有關部門批准，施工中不得隨意改動設計，以免造成安全隱患。
3、保證工程現場整齊，竣工前做好衛生清掃和處理工作。
4、乙方應協同甲方做好施工材料保管工作，禁止閒雜人員進入現場。
5、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方提供的材料出門，一經發現偷盜現象按每次罰款5至10萬元，此款由甲方直接在進度工程款中扣除。
6、施工過程中出現安全及傷亡事故，由乙方承擔全部責任。
第五條：工程付款方式、承包內容、結算的約定
1、工程按月支付，每月30日乙方上報當月工程量，甲方7日內予以稽核確認完畢，並自稽核確認完畢後7日內支付該月完工部分價款的 %，作為該月進度款;工程完工時支付至合同總價款的 %，整體竣工驗收合格後支 付，最後預留5%保脩金按國家保修期有關規定執行支付。
2、工程結算方式：按建築(每平米)一次性包死
3、乙方承包內容：1、水電開槽、佈線、穿線、埋槽;
2、所有水電施工過程的垃圾現場整理裝袋;3、水電施工穿牆、打孔、切割;4、開關插座面板安裝;5、小五金的安裝;
6、後期燈具的安裝;7、地暖安裝8、樓內的全部上下水管;不包括臨時水電的施工及維護。
第六條：全同的變更和解除
1、合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應約協商一致後，重新簽訂補充協議。合同簽訂施工前，一方要終止合同，應以書面形式提出，並按合同總價款 %支付違約金，並辦理終止合同手續。
第七條：違約責任
1、如承包人未能在約定時間內完工，承包人按10000元/日/項向發包人支付延期違約金，延期達10天，發包人有權解除本合同，承包人除支付延期違約金外，仍應按合同總額的5%支付發包人違約金，造成發包人損失大於違約金的，賠償全部損失。
2、如工程質量不合格，承包人負責拆除和重新施工，將不合格工程產品重做為合格的工程產品，工期不予順延，造成延期交工時的，按上(1)執行。打包人也可以直接選擇解除本合同，承包人按合同總額的5%支付違約金，造成發包人損失大於違約金的，賠償全部損失。
3、合同解除，承包人除按上(1)、(2)支付違約金，賠償損失外，如承包人已完工工程合格，按約定支付工程款，如已完工工程不合格，承包人無權要求支付價款。
4、工程絕對不允許轉包給第三方或未經發包方書面同意分包給第三方，一經發現，發包人有權單方終止合同，承包人無條件退場，並按合同總額的10%支付發包人違約金，發包人有權不付款。對部分專業工程確實需要向外委託的，經發包人書面同意後，方可委託。
5、甲方負責水、電、暖、所有材料採購與供應，由於甲方材料不到位造成停工待料或窩工現象由甲方承擔停工或窩工人工工資的損失費用。
第八條：其它約定
1、乙方工程進展必須要趕上二次結構及外牆工程之前，不許以任何理由對二次結構及外牆工程窩工，如二次工程及外牆工程由水電暖工程進度造成窩工的，一切責任由乙方負責。
2、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工程延誤，經雙方確認後可以延順。
3、乙方人員吃飯。住宿由乙方自理。
4、保修期內由於乙方的`施工各配造成的質量問題由乙方免費修理，在接到甲方通知後48小時內必須到達現場，由於甲方使用不當或不可抗力、甲方所購主材產品質量異議或不可遇見原因造成的問題，甲方應按實際發生費用支付乙方維修費用。
第九條：糾紛處理
因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決，當事人不願意協商、調解解決，或協商、調解不成時，可向豐鎮市人民法院提起訴訟。
最新關於水暖安裝合同範本2
甲方：(發包方)
乙方：(承包方)
甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，本著相互信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。
第一條：工程概況
1、工程地點:
2、工程承包方式： a承包人包工包料; b承包人包工部分包料;c承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
4、合同價款：本合同工程預算造價人民幣___________元(大寫)，若要變更施工內容，變更材料，工程造價按實計算。
第二條：關於材料供給的約定
1、本工程甲方負責供應的材料應為符合要求的合格產品，並應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續，如發生質量問題或規格有差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經乙方驗收，由乙方負責保管，由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、甲方供應的裝飾材料均應用於本工程，非經甲方同意不得挪作他用。如乙方違背本規定，應按材料價款雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料是偽劣商品，應按材料價款的雙倍補償給甲方。
第三條：關於工程質量及驗收的約定
1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》gb-XX和《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》gb-XX並參照其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、由於乙方技術差及不責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔。
3、工程竣工：乙方應提前通知甲方驗收，並辦理驗收手續。
4、本工程由_______方設計施工方案。
第四條：關於安全生產各防火的現場治理的約定
1、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境汙染。
2、未經甲方同意及有關部門批准，施工中不得隨意拆改原建築物結構及各種裝置管線。
3、保證裝飾裝修現場整齊，竣工前做好衛生清掃和處理工作。
4、乙方應協同甲方做好施工材料保管工作，禁止閒雜人員進入現場。
5、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料出門，一經發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條：工程付款方式、承包內容、結算的約定
1、佈局開槽完工後，支付工程款的50%給乙方，水電完工後支付工程款的30% ，整體竣工驗收合格後支付20%。
2、本工程保修期伍年，須工程款全部結清，甲、乙雙方簽定《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
3、雙方款項住來均應出具收據。
4、工程結算方式：水路____米，電路____米
5、乙方承包內容：1、水電開槽、佈線、穿線、埋槽;2、所有水電施工過程的垃圾現場整理裝袋;3、水電施工穿牆、打孔、切割;4、開關插座面板安裝;5、小五金的安裝;6後期燈具的安裝(水晶燈另計);7、其他收費專案另計。
第六條：糾紛處理
因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決，當事人不願意協商、調解解決，或協商、調解不成時，可按本合同約定向人民法院提起訴訟。
第七條：全同的變更和解除
1、合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應約協商一致後，重新簽訂補充協議。合同簽訂施工前，一方要終止全同，應以書面形式提出，並按合同總價款____%支付違約金，並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方擔出終止合同，須向另一主以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。
第八條：其它約定
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認後可以順延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次來現場配合 其他工種的交叉施工，超過3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的勞務費。
3、保修期內由於乙方的施工各配造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知後48小時內必須到達現場，由於甲方使用不當或不可抗力、甲方所購主材產品質量異議或不可遇見原因造成的問題，甲方應按實際發生費用支付乙方維修費用。
第九條：附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效，合同履行完畢後終止。
2、本合同簽訂後工程不得轉包。
3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期五年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方________簽字(蓋章)
___年___月___日
乙方________簽字(蓋章)
___年___月___日
最新關於水暖安裝合同範本3
甲方：
乙方：
甲、乙雙方，依據《中華人民共和國合同法》有關條款，就易興商貿城2號樓工程水暖安裝施工事宜，經雙方友好協商，協議如下，並嚴格執行：
一、 工程名稱：易興商貿城2號樓二、 工程地點：南昌國際展覽中心
三、 乙方搭建工期：
四、 驗收日期：
五、 驗收標準：本合同附件效果圖紙和驗收標準。
六、 合同造價及付款
1、 雙方本著長期合作、互惠互利之原則，乙方向甲方提供優惠的價格：合同造價共計人民幣 圓整(￥ )。
2、 付款方式：
八、 甲乙雙方義務和責任：
(一)甲方義務和責任：
1、 根據合同規定，按時付款。
2、 甲方在 年 月 日前履行驗收義務，在施工期間，甲方發現有任何異議，可要求乙方馬上整改。
3、甲方有權處理本工程中甲方購買的物品。
(二)乙方義務和責任：
1、 乙方應嚴格根據甲方確認的圖紙和施工方案進行施工，施工過程中如需對圖紙進行修改，應徵得甲方書面確認，並確保工程質量，否則，由此給甲方造成的損失由乙方負責;
2、 年 月 日- 月 日施工期間乙方派相關工作人員負責甲方施工維護，以確保施工期間工作順利進行;
3、乙方應確保在其施工人員及工作人員不得與施工場地內任何第三方發生爭執。若因與第三方發生爭議所引起的一切後果由乙方自行承擔。
九、違約條款
1、 乙方必須嚴格依照甲方確認的設計圖紙和方案製作並安裝，確保工程質量和進度。如發生質量問題或由於乙方的責任使甲方不能在 年 月 日- 月 日正常使用，乙方償付甲方合同總額的10%做為違約金。
2、 甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項。
3、 甲方如在乙方製作中途對設計方案有較大變更，雙方應就該簽定書面變更協議，甲方應承擔乙方由此增加的全部費用。
十、本合同內容的修改或變更均應甲乙雙方共同書面認可;由本合同所產生的任何權利或義務未經許可不得轉讓。雙方任何一方未按合同執行，對方有權終止合同，由此造成的損失，由違約方賠付。
十一、雙方均有就本合同對外保密的責任。
十二、本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效，至履行完畢之日自動作廢，本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。具有同等法律效力。
十三、甲、乙雙方對合同產生之任何爭議，雙方友好協商，協商不成雙方均有權申請人民法院判決。
十四、效果圖紙、雙方營業執照作等為本合同的附件，具有同等的法律效力。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代表人(簽字蓋章)： 代表人(簽字蓋章)：
年 月 日 年 月 日
【最新水暖安裝合同】相關文章：