園林景觀施工合同
導語:園林景觀施工合同是怎樣的?包括哪些內容?下面是由小編整理的關於園林景觀施工合同。歡迎閱讀!
園林景觀施工合同
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共與國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》及有關規定,結合本工程實際情況,簽訂本合同,以資雙方共同遵守。
第一條工程概況
1.工程名稱: 工程。
2.工程地點:
3. 工作內容: 別墅周邊約 平方米景觀工程設計及施工,施工內容詳見甲方籤審的施工圖及圖紙會審所涉調整內容。
第二條工期
本工程工期為60 天,自甲方出具的開工書面通知書要求開工之日( 現場具備開工條件)開始計算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延誤,工期順延。
(一)如遇下列原因工期順延:
1.未及時籤審施工圖紙與施工組織計劃;
2.設計變更;
3.甲方未能按期提交施工場地;
4.連續4 小時遇雨與停水、停電;
5.未按合同規定時間撥付工程款項;
6.遇不可抗拒因素。
(二)竣工驗收:
1.甲方在收到乙方竣工報告的5 日內組織驗收,否則視為預設工程合格並進行竣工結算;
2. 若未能透過竣工驗收,雙方應確定整改方式及時間,再次驗收程式同上。
第三條 工程合同價款及支付方式
1.經雙方商定本專案設計費為 元,本工程暫定造價520000元 (具體單價詳見清單) ;
2.本工程按甲方審定預算中各專案的綜合單價辦理結算;
3.結算工程量以現場實際收方量為準。
4.合同簽訂後5 日內,甲方支付乙方工程預付款100000 元整;
5.工程竣工並驗收合格後15 日內,雙方按合同第三條第2、第3 款辦理結算,結算後一個月內甲方向乙方付至結算總額的95%,餘結算總額的5%作為保脩金,保修期滿後甲方付清餘款。
第四條 關於設計調整(更改)
本工程涉及設計調整(更改)工程專案,待調整資料完善並經甲方籤審後,工程量及造價按本合同第三條進行增減。
第五條保修期
1. 保修期:從乙方遞交竣工報告後的.第七日起算,保修責任按國家有關規定執行。其中植物保活期一年,工程部分保修期為一年。
2.成活率:植物管護移交時按行規達到95%的成活率。
第六條 雙方的責任
(一)甲方責任:
1.保證施工場地具備開工條件,保證施工所需用水、用電;
2. 合同簽定後三日內審定乙方的施工組織計劃及施工圖,並以書面形式通知乙方;
3.負責協助辦理施工的各項進場手續。
4.負責協調現場各施工單位間的關係;
5.若施工變更應以書面形式通知乙方;
6.按合同規定時間按時付款。
(二)乙方責任:
1.按甲方籤審的施工圖與確定的變更通知內容,結合有關規範組織施工;
2.接受甲方指派監理公司的監理及甲方現場代表的管理;
3.文明施工,安全生產,確保工程質量,按期完工;
4.負責施工中的成品保護;
第七條 甲、乙雙方現場代表及責任
1.甲方現場代表:甲方代表作為現場簽證代表;
2.乙方現場代表:乙方代表作為接受甲方書面通知的代表
第八條 材料的認定及採購
1. 乙方應按設計要求對材料自行採購,涉及裝飾及燈具材料需經甲方認定後方可採購。
2 .設計材料變更須經甲方認定並以書面形式通知乙方後,乙方方可購買。
第九條違約責任
(一)甲方違約責任:
1.甲方未履行合同規定的義務,除順延竣工期外,還應賠償乙方因此發生的實際損失;
2.甲方對工程中途停建、緩建或由於設計變更造成的停工,應採取措施補救或減少損失,同時賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工的機械裝置調運等實際損失;
3.甲方超過合同規定期限驗收或未按合同規定付款,每超一日,按合同總額的5向乙方支付逾期違約金。
(二)乙方違約責任:
乙方未按合同規定完成工程,且無故拖延時間影響工程進度,每延一日,按合同總額的5向甲方支付違約金。
第十條 爭議解決方式
在合同履行中,雙方因履行合同發生爭議, 應協商解決。協商無果,雙方約定向施工所在地人民法院起訴。
第十一條本合同經雙方簽字蓋章後生效。
第十二條未盡事宜,雙方協商解決。
第十三條本合同一式四份,雙方各執二份,均具同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【園林景觀施工合同】相關文章: